承揽合同纠纷 （2019）吉0302民初1368号
裁判要旨
原告巨元公司与被告旭宸公司签订的板式换热器设备买卖合同是双方的真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应属有效，本院予以确认。 依法成立并生效的合同对双方产生法律约束力，应全面、善意地履行合同，巨元公司已经履行交付合同标的物的约定义务，旭宸公司应按照双方的约定及时足额给付货款，故对巨元公司的该部分请求予以支持；关于逾期付款损失，双方虽于合同中对逾期付款违约金作出约定，但原告仍有权在不违反法律规定且未加重违约方责任的基础上，选择如何主张违约损失；另因双方于合同中已对设备质保金（货款额5%）作出约定，故违约金应按不同期限分别计算。 被告以巨元公司的定作物交付期限与约定不符作为其迟延付款应归责于原告的抗辩，根据双方之间的送货回执、设备验收单等记载的时间、内容以及旭宸公司并未提出因此影响定作物的使用、造成损失等，故此抗辩不能作为旭宸公司不予付款的免责事由。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下： 被告内蒙古旭宸能源有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司货款948485元及利息（利息以货款895782元为基数
摘要
四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司与内蒙古旭宸能源有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四平市铁西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0302民初1368号 原告四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 法定代表人赵国宏，董事长。 委托代理人丁枫材，该公司法务经理。 被告内蒙古旭宸能源有限公司。 法定代表人王宇，经理。 委托代理人杨虹，内蒙古东方玉德律师事务所律师。 原告四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司（以下简称巨元公司）诉被告内蒙古旭宸能源有限公司（以下简称旭宸公司）承……