劳务合同纠纷 （2016）甘10民终621号

郜文江与慕志德经协商一致，就环县紫冠嘉园刷外墙涂料签订施工合同，该合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护。合同成立后，郜文江依约向慕志德提供劳务，慕志德未按约支付劳务费已构成违约，故郜文江要求慕志德支付劳务费的诉求合法有据，应予支持。郜文江要求慕志德支付其安装吊篮、购买安全帽、安全带、砂纸包、排笔、砂纸板等施工设备支出的3109元，庭审中慕志德表示认可，其行为属于对自己权利的处分，应予准许。郜文江要求慕志德支付因工程停工产生工人工资损失，因其在庭审中未能提供证据证明自己的主张，故不予支持。慕志德辩称其未按约支付劳务费系郜文江施工存在质量问题，致工程多次返工，要求郜文江支付因其违约行为造成的经济损失。关于工程质量问题，因双方在合同中并未进行明确约定，且2015年9月15日慕志德与郜文江施工工人发生纠纷致工程停工后，慕志德于9月16日另行组织工人进场继续施工，郜文江进行阻挡，后经环县城关派出所调解处理，郜文江同意由慕志德继续施工，郜文江该行为应视为其同意解除双方之间的劳务合同关系。根据合同的相对性，合同解除后，慕志德继续组织工人施工所产生的费用应由其自行承担，故其辩解及反诉理

郜文江与慕志德经协商一致，就环县紫冠嘉园刷外墙涂料签订施工合同，该合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护。合同成立后，郜文江依约向慕志德提供劳务，慕志德未按约支付劳务费已构成违约，故郜文江要求慕志德支付劳务费的诉求合法有据，应予支持。郜文江要求慕志德支付其安装吊篮、购买安全帽、安全带、砂纸包、排笔、砂纸板等施工设备支出的3109元，庭审中慕志德表示认可，其行为属于对自己权利的处分，应予准许。郜文江要求慕志德支付因工程停工产生工人工资损失，因其在庭审中未能提供证据证明自己的主张，故不予支持。慕志德辩称其未按约支付劳务费系郜文江施工存在质量问题，致工程多次返工，要求郜文江支付因其违约

甘肃省庆阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）甘10民终621号上诉人(原审被告、反诉原告):慕志德，男，1968年4月20日出生，汉族，环县人，农民，住环县县城。被上诉人（原审原告、反诉被告）：郜文江，男，1983年7月18日出生，汉族，居民，现租住环县县城。上诉人慕志德因与被上诉人郜文江劳务合同纠纷一案，不服环县人民法院（2016）甘1022民初418号民事判决，向本院提起上诉。本院于……