建设工程施工合同纠纷 （2017）宁04民终92号

”被告提供的外墙面找平施工清单因无原告签字确认，不能证明所涉外墙面系原告施工”明显错误。如果外墙面不施工，原告又如何证明施工了整个建筑物？该工程的保修，上诉人多次找施工队进行维修，均予以拒绝，后上诉人自行组织施工人员进行了维修。外墙面维修是客观存在的事实，监理公司也予以确认，该维修费用应当从应付工程款中予以扣除。综上，请求二审改判上诉人少支付工程款158862.4元。隆华公司辩称，原判认定事实清楚，处理正确，上诉人的上诉请求及理由不能成立，请求二审驳回上诉，维持原判。隆华公司向一审法院起诉请求：1.依法判令被告给付原告工程款3589748.78元，并赔偿逾期付款银行利息400000元，合计3989748.78元，当庭变更诉讼请求为由被告给付工程款4222560.40元，并承担自2013年6月有1日至判决确定之日的利息；2.本案诉讼费用由被告承担。一审法院认定事实：被告宁夏日普电动车有限公司系隆德县人民政府的招商引资企业。其开发的宁夏日普药业有限公司办公楼、宾馆、展厅工程在原承建单位完成办公楼工程的基础框架及主体框架1-3层，宾馆、展厅工程基础框架及主体框架1层后，未完工待建。2012年

”被告提供的外墙面找平施工清单因无原告签字确认，不能证明所涉外墙面系原告施工”明显错误。如果外墙面不施工，原告又如何证明施工了整个建筑物？该工程的保修，上诉人多次找施工队进行维修，均予以拒绝，后上诉人自行组织施工人员进行了维修。外墙面维修是客观存在的事实，监理公司也予以确认，该维修费用应当从应付工程款中予以扣除。综上，请求二审改判上诉人少支付工程款158862.4元。隆华公司辩称，原判认定事实清楚，处理正确，上诉人的上诉请求及理由不能成立，请求二审驳回上诉，维持原判。隆华公司向一审法院起诉请求：1.依法判令被告给付原告工程款3589748.78元，并赔偿逾期付款银行利息400000元，合计39

宁夏回族自治区固原市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁04民终92号上诉人（原审被告）：宁夏日普电动车有限公司。住所地：宁夏隆德县人民路西（六盘山福建会馆）。法定代表人：包跃华，该公司董事长。委托诉讼代理人：李泽旭，男，1985年2月25日出生，汉族，大学文化，宁夏中卫市人，住宁夏中卫市。代理权限为特别授权。被上诉人（原审原告）：宁夏隆华建筑有限公司。住所地：宁夏隆德县南门工业园区。法定……