合同纠纷 （2021）鲁05民终1009号

刘利因其承揽的雨水、污水排水管道安装工程施工而需在包军宾馆门前开挖路面，其与包军宾馆就该路面恢复事宜达成合意，承诺于2019年5月12日至2019年5月28日完成施工将路面恢复，对该事实予以确认。根据所查明的案件事实，应认定刘利于2019年6月8日将涉案路面恢复完毕，其未能在双方约定的期限内履行相关义务，已构成违约，应承担相应的违约责任，根据山东众智价格评估股份有限公司出具的价格评估鉴定意见书，包军宾馆的日经营损失为417元，刘利应就该损失对包军宾馆进行赔偿，赔偿金额按照逾期恢复路面天数11天计算为4587元，故对包军宾馆诉讼请求中的合理部分，予以支持。刘利系借用丰和公司资质承揽了涉案雨水、污水排水管道安装工程，丰和公司与作为实际施工人的刘利应对上述损失承担共同赔偿责任。王小勇作为广饶县大王镇综合行政执法局工作人员，其在涉案保证书中签字系基于工作协调而为，包军宾馆主张其承担赔偿责任依据不足，不予支持。刘利相关不应赔偿包军宾馆损失的抗辩主张，依据不足，不予采纳，王小勇相关包军宾馆所诉与其无关的抗辩主张，理由正当，予以采纳。丰和公司、王小勇经合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，系对其诉讼权利

刘利因其承揽的雨水、污水排水管道安装工程施工而需在包军宾馆门前开挖路面，其与包军宾馆就该路面恢复事宜达成合意，承诺于2019年5月12日至2019年5月28日完成施工将路面恢复，对该事实予以确认。根据所查明的案件事实，应认定刘利于2019年6月8日将涉案路面恢复完毕，其未能在双方约定的期限内履行相关义务，已构成违约，应承担相应的违约责任，根据山东众智价格评估股份有限公司出具的价格评估鉴定意见书，包军宾馆的日经营损失为417元，刘利应就该损失对包军宾馆进行赔偿，赔偿金额按照逾期恢复路面天数11天计算为4587元，故对包军宾馆诉讼请求中的合理部分，予以支持。刘利系借用丰和公司资质承揽了涉案雨水、污

山东省东营市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁05民终1009号上诉人（原审原告）：广饶县大王镇包军宾馆经营者：邓效正委托诉讼代理人：范克军，山东古州圣洁律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐友坤，山东古州圣洁律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：丰和园林建设集团有限公司法定代表人：杨德亮，职务不详。被上诉人（原审被告）：刘利以上两被上诉人共同委托诉讼代理人：王北京，山东鼎旭律师事务所律师。……