建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0422民初19号

原告莫冬与被告联腾扬公司签订的《真石漆喷漆协议》、《脚手架搭设协议》两份协议是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合同成立并生效。 被告第三建筑公司在上述两份协议上加盖第三建筑公司项目章，虽然是项目专用章，但相对人有理由相信是被告第三建筑公司的行为，构成表见代理。 故加盖第三建筑公司项目章的行为是其对被告联腾扬公司借用其资质的确认。 原告莫冬与被告联腾扬公司、第三建筑公司构成建设工程施工合同关系。 被告第三建筑公司辩称其与原告莫冬不存在合同关系，本院不予采信。 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”之规定，因安顺市普定定南街天王旗田园综合体建设项目无合法审批手续，被告第三建筑公司及被告联腾扬公司通知原告停工，属于二被告的违约行为致使合同目的无法实现的情形，原告

莫冬与德江县第三建筑工程公司、贵州联腾扬建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

贵州省普定县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0422民初19号 原告：莫冬，男，1983年12月20日生，汉族，重庆市合川区人，住贵阳市云岩区。 委托诉讼代理人:张礼贵，贵州恒商律师事务所律师。 代理权限：特别授权代理。 被告：德江县第三建筑工程公司，住所地：贵州省铜仁市德江县青龙镇迎宾路**。 统一社会信用代码：91520626215200122W。 法定代表人:杨逸先，该公司……