建设工程施工合同纠纷 （2019）晋09民终1633号

山西华禧电力工程有限公司与山西汾西正晖煤业有限责任公司签订的《好水沟-昌元、昌元-昌瑞35KV送电线路工程施工合同》和《好水沟-昌盛35KV送电线路工程施工合同》，是双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合法有效。在施工过程中，因政策性原因导致工程停工。停工后，双方对已施工工程量进行结算，从双方结算至今再未开工。根据合同约定“由于国家政策性变化，不可抗力导致工程停建或缓建，使合同不可继续履行时，合同可予解除。”该两份合同在履行过程中，因政策性原因导致工程停工，按照合同约定应予解除，如不解除合同，山西华禧电力工程有限公司也不能实现合同目的，故对山西华禧电力工程有限公司提出要求解除与山西汾西正晖煤业有限责任公司签订的《好水沟-昌元、昌元-昌瑞35KV送电线路工程施工合同》和《好水沟-昌盛35KV送电线路工程施工合同》的诉讼请求，依法予以支持。在工程停工后，双方经结算确定工程款为5700000元，山西汾西正晖煤业有限责任公司已实际支付山西华禧电力工程有限公司2540000元，下欠3160000元未予支付。双方已形成债权债务关系。故山西华禧电力工程有限公司提出要求山西汾西正晖煤业有限责任公

山西华禧电力工程有限公司与山西汾西正晖煤业有限责任公司签订的《好水沟-昌元、昌元-昌瑞35KV送电线路工程施工合同》和《好水沟-昌盛35KV送电线路工程施工合同》，是双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合法有效。在施工过程中，因政策性原因导致工程停工。停工后，双方对已施工工程量进行结算，从双方结算至今再未开工。根据合同约定“由于国家政策性变化，不可抗力导致工程停建或缓建，使合同不可继续履行时，合同可予解除。”该两份合同在履行过程中，因政策性原因导致工程停工，按照合同约定应予解除，如不解除合同，山西华禧电力工程有限公司也不能实现合同目的，故对山西华禧电力工程有限公司提出要求解除与山西汾西正

山西省忻州市中级人民法院民事判决书（2019）晋09民终1633号上诉人（原审被告）：山西汾西正晖煤业有限责任公司，住所地宁武县东寨镇（村）。法定代表人：王某1，系该公司董事长。委托诉讼代理人：王某2，山西华炬律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：山西华禧电力工程有限公司，住所地山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路**兰亭国际**西段。法定代表人：于某，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：张某，山西祥云……