承揽合同纠纷 （2015）榕民终字第480号

双方签订的《订购合同》系当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的强制性规范，合法有效，双方应依约履行。由于合同签订后福抗公司已依照约定支付10%定金，履行了合同约定的义务，而明茂公司提供的两份传真件复印件真实性未能确定，从该两份传真件内容看，明茂公司系于2011年11月3日、2012年5月29日两次发函福抗公司催促福抗公司提货，未能证实明茂公司在合同签订后35天内即在2010年12月24日前即已通知福抗公司交付货物；且合同约定交货地点为福抗公司江阴分公司，包装费、运费由明茂公司承担，明茂公司未提交包装送货相关凭据，故明茂公司应自行承担举证不能的法律后果，可认定明茂公司逾期通知福抗公司并交货，应承担违约责任。明茂公司主张合同履行过程中福抗公司明确不要货物，并与明茂公司协商，愿意补偿明茂公司10万元，没有依据，明茂公司提供的《协议》超过举证期限，且没有原件，福抗公司不予认可，且按该协议约定，无论哪方违约，该协议即失效，原合同仍成立，仍按合同条款处理，故明茂公司主张不予采信。由于明茂公司迟延交货，构成违约，致使福抗公司不能实现合同目的；故明茂公司现请求福抗公司继续履行合同，并支付未付的

双方签订的《订购合同》系当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的强制性规范，合法有效，双方应依约履行。由于合同签订后福抗公司已依照约定支付10%定金，履行了合同约定的义务，而明茂公司提供的两份传真件复印件真实性未能确定，从该两份传真件内容看，明茂公司系于2011年11月3日、2012年5月29日两次发函福抗公司催促福抗公司提货，未能证实明茂公司在合同签订后35天内即在2010年12月24日前即已通知福抗公司交付货物；且合同约定交货地点为福抗公司江阴分公司，包装费、运费由明茂公司承担，明茂公司未提交包装送货相关凭据，故明茂公司应自行承担举证不能的法律后果，可认定明茂公司逾期通知福抗公司并交

福建省福州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）榕民终字第480号上诉人（一审原告、反诉被告）江苏华东明茂机械有限公司，住所地江苏省常州市武进区前黄镇运村大桥北。法定代表人虞浩明，董事长。委托代理人方敏，江苏阳湖律师事务所律师。被上诉人（一审被告、反诉原告）福建省福抗药业股份有限公司，住所地福建省福州市台江区祥坂路138号。法定代表人施林勃，董事长。委托代理人陈国锋，福建创元律师事务所律师。……