建设工程施工合同纠纷 （2019）吉0302民初98号
裁判要旨
虽然被告抗辩称，欠据上明确写明“如四平市华申房地产开发有限公司不能偿还此欠款由担保人负责偿还此欠款”，根据《中华人民共和国担保法》第十七条规定，应推定为一般保证，二担保人有权拒绝承担但保证人。 但根据该法第十九条规定：“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。” 据此，本案为保证方式约定不明，二保证人应承担连带保证责任。 因最后一次还款期限为2019年6月30日，所以，被告主张第一笔应还款项1000000元已超过六个月的保证期间不予支持。 四、关于反诉原告第一项诉讼请求要求反诉被告张铁江立即向反诉原告报送理想城邦项目2号楼和6号楼的全部工程的竣工资料，并配合反诉原告办理工程竣工资料的备案。 案涉工程的2号楼和6号楼由实际施工人张铁江施工并交付使用，而腾达公司为案涉合同的承包人，故反诉被告张铁江与腾达公司应对交付工程竣工验收资料承担连带责任，并配合办理备案。 五、关于反诉原告第二项诉讼请求不予支持。 案涉工程系发包方未经竣工验收擅自适用，且至反诉被告起诉时，仍欠付相关工程款，实际施工人张铁江不存在违约交付竣工资料的行为，不予支付逾期移交工程竣工资料违约
摘要
原告张铁江与被告四平市华申房地产开发有限公司、申微、郭丹一审民事判决书
正文（节选）
四平市铁西区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0302民初98号 原告（反诉被告）：张铁江，男，1975年12月29日生，汉族，无职业，现住四平市铁**海银帝景小区****。 委托代理人：林海，吉林东泰律师事务所律师。 被告（反诉原告）：四平市华申房地产开发有限公司。 法定代表人：申民志，总经理。 委托代理人：白雪成，北京大成（长春）律师事务所律师。 被告：申微，女，1977年……