建设工程施工合同纠纷 （2019）皖02民终511号

依法成立的合同，自成立时生效。法律行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。一、明鑫公司与瑞吉公司签订的合同效力及责任承担问题。明鑫公司与瑞吉公司签订的建设工程施工合同及补充协议系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，各方当事人均应当按照合同的约定全面履行各自的义务。一审庭审中，瑞吉公司主张明鑫公司提交的《建设工程施工合同》、《建设工程补充协议》、《关于方村花园小区二期项目复工的补充协议》、停工报告、授权委托书中加盖的瑞吉公司公章均非该公司的公章，并提交孙照满出具的“说明”一份予以证明。孙照满当庭表示该份“说明”中提及的私刻瑞吉公司公章，仅为临时他用，本案中涉及加盖的瑞吉公司公章的确为该公司的公章，且瑞吉公司未能提交证据证明合同及补充协议上加盖的公章并非其公司公章，故一审法院对其辩解主张不予采信。瑞吉公司与明鑫公司在合同中约定涉案工程按照各施工节点支付工程进度款，但其违反了合同的约定，未支付明鑫公司工程进度款，已经违约，应当按照合同的约定承担违约责任。现明鑫公司已经按照合同约定的时间完成相应的工程

依法成立的合同，自成立时生效。法律行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。一、明鑫公司与瑞吉公司签订的合同效力及责任承担问题。明鑫公司与瑞吉公司签订的建设工程施工合同及补充协议系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，各方当事人均应当按照合同的约定全面履行各自的义务。一审庭审中，瑞吉公司主张明鑫公司提交的《建设工程施工合同》、《建设工程补充协议》、《关于方村花园小区二期项目复工的补充协议》、停工报告、授权委托书中加盖的瑞吉公司公章均非该公司的公章，并提交孙照满出具的“说明”一份予以证明。孙照满当庭表示该份

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖02民终511号上诉人(原审原告)：安徽明鑫建设有限公司，住所地安徽省芜湖县。法定代表人：徐太平，该公司总经理。委托诉讼代理人：董磊，安徽耕天律师事务所。被上诉人（原审被告):芜湖瑞吉房地产有限公司，住所地安徽省繁昌县。法定代表人：周玉华，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈军，安徽繁阳律师事务所律师。被上诉人（原审被告):孙照满，男，1962年……