承揽合同纠纷 （2021）京02民终9636号

郎绅公司与星博公司之间系承揽合同关系。在承揽合同关系中，星博公司作为定作人的主要合同义务是支付加工费。郎绅公司的违约事实是迟延履行合同义务，并非未履行合同义务，在合同未依法解除的情况下，其违约行为不影响其享有加工费请求权。但是，根据《服装委托加工合同》约定，如逾期交货，星博公司有权按照加工费总额3%/日扣除滞纳金，故星博公司在本案中是否应向郎绅公司支付加工费及利息，取决于星博公司有权扣除的滞纳金的数额。根据《服装委托加工合同》并结合双方微信聊天记录，郎绅公司应自布料运输到郎绅公司工厂开始计算往后推40天完成交货，交货地点为星博公司指定的河北省廊坊市永清市小良村。因此，郎绅公司应自2020年8月15日后40天内即2020年9月24日前完成交货。虽然2020年9月23日星博公司向郎绅公司邮寄了布料，但是根据申雄与郭家祯的微信聊天记录，在郭家祯反复催促货期时申雄从未提出缺少布料，且2020年9月23日的邮寄物品仅为89公斤少量布料，故郎绅公司以此抗辩不构成迟延供货，一审法院不予采纳。另外，即便按照2020年9月16日申雄向赵顺平发送的工期进度表，郎绅公司也应当最迟在2020年10月15日交付

郎绅公司与星博公司之间系承揽合同关系。在承揽合同关系中，星博公司作为定作人的主要合同义务是支付加工费。郎绅公司的违约事实是迟延履行合同义务，并非未履行合同义务，在合同未依法解除的情况下，其违约行为不影响其享有加工费请求权。但是，根据《服装委托加工合同》约定，如逾期交货，星博公司有权按照加工费总额3%/日扣除滞纳金，故星博公司在本案中是否应向郎绅公司支付加工费及利息，取决于星博公司有权扣除的滞纳金的数额。根据《服装委托加工合同》并结合双方微信聊天记录，郎绅公司应自布料运输到郎绅公司工厂开始计算往后推40天完成交货，交货地点为星博公司指定的河北省廊坊市永清市小良村。因此，郎绅公司应自2020年8月

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）京02民终9636号上诉人（原审原告、反诉被告）：湖北郎绅服饰有限公司，住所地湖北省松滋市经济开发区城东工业园全兴路（煜升公司内）。法定代表人：申雄，总经理。委托诉讼代理人：文奇，湖北金捷律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：北京星博工贸有限公司，住所地北京市大兴区旧宫镇南小街第二村益民西路八条**。法定代表人：金飞云，执行董事。委托诉……