买卖合同纠纷 （2019）鲁02民终4467号

本案的争议焦点为：全部货款的付款条件是否成就。一审法院认为全部货款的付款条件已成就，理由如下：首先，案涉合同约定货到现场18个月应当支付材料质保金，自中铁十七局一公司现场收货起算至今已满两年。虽然中铁十七局一公司抗辩应按业主给其拨款的同等比例支付江苏燕山公司，但中铁十七局一公司未在合理期限内提出正当拒付理由及提供相应证据。其次，案涉合同约定出现业主原因资金不到位，付款时间顺延，但中铁十七局一公司作为付款人同时亦作为合同签订之主体，应遵守诚实信用原则，积极履行义务，促使付款条件成就。但在江苏燕山公司已经完全履行供货义务，且交付货物已满两年情况下，中铁十七局一公司未提交通过法律途径向业主主张权利的证据，应视为消极、怠于履行义务，应承担对其不利的法律后果。再次，涉案合同同时约定质保期期间及材料质保金的支付条件，双方之间并无必然的限制性，且合同已经约定案涉光伏支架质量不合格情况下的救济途径，即中铁十七局一公司有权要求江苏燕山公司赔偿损失。故，对中铁十七局一公司关于付款条件未成就的抗辩，一审法院依法不予支持。另外，江苏燕山公司要求中铁十七局一公司自起诉之日（2018年7月17日），按银行同期贷款

本案的争议焦点为：全部货款的付款条件是否成就。一审法院认为全部货款的付款条件已成就，理由如下：首先，案涉合同约定货到现场18个月应当支付材料质保金，自中铁十七局一公司现场收货起算至今已满两年。虽然中铁十七局一公司抗辩应按业主给其拨款的同等比例支付江苏燕山公司，但中铁十七局一公司未在合理期限内提出正当拒付理由及提供相应证据。其次，案涉合同约定出现业主原因资金不到位，付款时间顺延，但中铁十七局一公司作为付款人同时亦作为合同签订之主体，应遵守诚实信用原则，积极履行义务，促使付款条件成就。但在江苏燕山公司已经完全履行供货义务，且交付货物已满两年情况下，中铁十七局一公司未提交通过法律途径向业主主张权利的

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁02民终4467号 上诉人（原审被告）：中铁十七局集团第一工程有限公司,住所地：青岛市黄岛区滨海大道**。 法定代表人：秦志斌,执行董事。 委托诉讼代理人：侯晓元，男，汉族，1991年5月13日出生，住青岛市黄岛区，系该单位职工。 被上诉人（原审原告）：江苏燕山光伏设备有限公司,住所,住所地：东台沿海经济区光伏产业园区内div> 法定代表……