财产损害赔偿纠纷 （2016）鲁02民终8338号

双方当事人在自愿基础上签订的合同，其内容不违反法律规定，双方当事人均应履行合同义务。当事人违反合同约定给对方造成损失，应当承担相应的违约责任。同时，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，2012年9月7日，原告青岛万泰置业有限公司与被告青岛市海润自来水集团有限公司签订《供水工程建设合同》，由被告为原告上清路23号地块（万泰慧府）进行有关供水配套设施及安装工程。该合同系双方当事人真实意思表示，双方均应按照合同履行各自的权利义务。庭审中，原告主张被告违约，没有及时开工导致供水工程延期；被告主张原告违约，原告没有及时向被告支付工程款导致工程延误。根据原、被告签订的《供水工程建设合同》的约定，“工程费支付方式：合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方工程费总额的20%合计70000元，乙方下达正式施工通知后5个工作日内，甲方支付乙方工程费总额50%，合计170000元”，2012年9月10日，原告向被告支付第一笔工程款70000元，通过合同约定可以看出，

双方当事人在自愿基础上签订的合同，其内容不违反法律规定，双方当事人均应履行合同义务。当事人违反合同约定给对方造成损失，应当承担相应的违约责任。同时，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，2012年9月7日，原告青岛万泰置业有限公司与被告青岛市海润自来水集团有限公司签订《供水工程建设合同》，由被告为原告上清路23号地块（万泰慧府）进行有关供水配套设施及安装工程。该合同系双方当事人真实意思表示，双方均应按照合同履行各自的权利义务。庭审中，原告主张被告违约

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁02民终8338号上诉人（原审原告）：青岛万泰置业有限公司。法定代表人：田凯，董事长。委托诉讼代理人：法挺，山东森嵘律师事务所律师。委托诉讼代理人：申洋，山东森嵘律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：青岛市海润自来水集团有限公司。法定代表人：李敬明，董事长。委托诉讼代理人：庄彬，山东琴岛律师事务所律师。委托诉讼代理人：王维世，山东琴岛律师……