装饰装修合同纠纷 （2018）陕01民终4379号
裁判要旨
王金龙系个人，不具备施工资质，故王金龙、朱彩娥签订的装饰装修合同无效。现王金龙完成的工程已交付使用，故朱彩娥理应支付相应的价款。本案中，双方书面约定的合同价款不持异议，现朱彩娥已向王金龙支付了162700元，故朱彩娥尚欠王金龙工程款17300元。对于王金龙主张的合同外增项产生的工程款一节，经查明，王金龙为朱彩娥装修的过程中除双方书面合同中约定的项目外，王金龙完成了厨房砌墙、窗户更换、仓库货架、烤肉间吊顶、吧台、菜单、酒柜项目，朱彩娥现已使用上述工程项目，故朱彩娥理应支付相应价款。对于王金龙增项部分的工程费用，王金龙不能举证上述价款朱彩娥曾予以了认可，故朱彩娥向王金龙承担增项工程价款的12821.6元的70%，即8975.12元���综上，朱彩娥应向王金龙支付的工程款总计为26275.12元。王金龙称其为朱彩娥工程增项部分购买了部分装修材料，未提供证据，且朱彩娥不予认可，故不予支持。对于王金龙主张的利息一节，因王金龙、朱彩娥之间的合同无效，故王金龙主张逾期付款的利息无法律依据，不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十八条，最高人民法院关于《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若
摘要
朱彩娥与王金龙装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕01民终4379号上诉人（原审被告）：朱彩娥，女，1970年11月18日出生，汉族，住陕西省西安市新城区。委托诉讼代理人：张卫东，男，��师，住陕西省商洛市商州区。被上诉人（原审原告）：王金龙，男，1963年12月19日出生，汉族，无业，住江苏省淮安市淮阴区。委托诉讼代理人：冯兴锁，陕西若定律师事务所律师。上诉人朱彩娥因与被上诉人王金龙装饰装……