建设工程施工合同纠纷 (2019)新3001民初858号
裁判要旨
原告仅提交一份手写证明,未提交相关票据,不能证明因选址花费2280元,故本院对该份证明关联性不予认可。 本院对其他证据的真实性予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述、经审查确认的证据和本院庭后调查,本院认定事实如下:2017年4月29日原告新疆泰治公司与被告喀什伟星公司签订《民爆仓库建设施工合同》,合同约定工程地点为新疆阿图什市哈拉峻乡;承包方式为包工包料;工程计划2017年5月5日开工,2017年6月20日完工;工程造价105万元;付款方式为合同签订之日三日内支付合同总造价20%的工程款,主体完工后三日内支付45%的工程款,剩余35%在2017年12月31日之前陆续付清。 原告新疆泰治公司在签订合同后完成了施工人员、工程用料以及工程选址等准备工作。 被告喀什伟星公司于2017年5月13日给原告新疆泰治公司支付100000元,要求原告新疆泰治公司安排好施工人员的吃住、工资,并要求原告新疆泰治公司停工,让原告新疆泰治公司等通知后再开始施工。 被告将支付的100000元用于支出人工工资82320元及运费18000元,超支320元人工工资。 原告新疆泰治公司在签订合同后为该工程支出材料费16
摘要
新疆泰治建设有限责任公司与喀什伟星工贸有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)新3001民初858号 原告:新疆泰治建设有限责任公司。 住所地新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市天山路**香港城综合社区******。 法定代表人:朱振光,该公司总经理。 委托诉讼代理人:张廷栋,该公司项目经理。 被告:喀什伟星工贸有限责任公司。 住所地。 住所地新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕合塔巴扎路**iv……