建设工程施工合同纠纷 （2015）兴民终字第372号

2003年6月29日建筑公司与阿尔山市政府双方在平等、自愿的基础上签订了建设工程施工合同。合同签订后，建筑公司指派其项目部入场对阿尔山市政府开发的阿尔山市伊尔施污水处理厂的粗格栅污水提升泵房、细格栅及涡流沉砂池、SBR生化反应池和鼓风机房变电所等四项土建工程同时进行施工建设。施工期间，由于施工现场地下水上升，经兴安盟金星建筑工程监理有限责任公司与双方共同研究决定，对项目部施工的四项土建工程进行工程变更，采用降水施工。项目部经降水施工后，对四项土建工程进行了土方的回填，上述事实有双方的陈述、项目部提供的建设工程施工合同，兴安盟金星建筑工程监理有限责任公司出具的见证书及已完部分工程见证在卷为凭，该院予以采信，对建筑公司、项目部因采用降水施工增加土方回填工程量的主张予以支持。2003年9月4日，建筑公司、项目部同时分别向阿尔山市政府提交了阿尔山市伊尔施污水处理厂建筑工程结算书和通辽市哲一建伊尔施污水处理厂工程招标合同外已完增项工程决算书，要求阿尔山市政府对已完工程进行结算。因阿尔山市政府资金短缺，经双方协商于2004年6月25日中止了合同的履行。基于建筑公司、项目部提交的阿尔山市伊尔施污水处

2003年6月29日建筑公司与阿尔山市政府双方在平等、自愿的基础上签订了建设工程施工合同。合同签订后，建筑公司指派其项目部入场对阿尔山市政府开发的阿尔山市伊尔施污水处理厂的粗格栅污水提升泵房、细格栅及涡流沉砂池、SBR生化反应池和鼓风机房变电所等四项土建工程同时进行施工建设。施工期间，由于施工现场地下水上升，经兴安盟金星建筑工程监理有限责任公司与双方共同研究决定，对项目部施工的四项土建工程进行工程变更，采用降水施工。项目部经降水施工后，对四项土建工程进行了土方的回填，上述事实有双方的陈述、项目部提供的建设工程施工合同，兴安盟金星建筑工程监理有限责任公司出具的见证书及已完部分工程见证在卷为凭，该

内蒙古自治区兴安盟中级人民法院民 事 判 决 书（2015）兴民终字第372号上诉人（一审被告）阿尔山市人民政府，住所地内蒙古自治区阿尔山市。法定代表人李贺，市长。委托代理人金兰兰，女，1987年12月3日出生，蒙古族，阿尔山市政府科员，现住内蒙古自治区阿尔山市。委托代理人潘长仁，内蒙古圣泉律师事务所律师。被上诉人（一审原告）通辽市哲一建建筑有限责任公司，住所地内蒙古自治区通辽市。法定代表人宋彦国……