建设工程施工合同纠纷 （2019）粤18民终2143号

周志与陈凌签订《模板单项工程施工劳务合同》，从其承包的内容反映，上述合同属于建设工程施工合同，周志不具备建筑施工企业资质，该合同违反法律强制性规定，因此上述合同属于无效合同。周志基于上述协议已为陈凌完成了部分工程的施工建设，至2014年10月周志未完成约定的工程的情况下停止施工，尽管周志未完成约定的涉案工程，但却是陈凌要求下停工才导致未完成的，并且陈凌此后按约定与周志对已完成的工程进行了结算，确认欠周志2686460元的工程款，而且周志及陈凌均确认涉案工程已无法继续履行，对此陈凌实际是认可周志施工建设工作已终止，并且周志的施工任务符合要求，因此陈凌依法应当在结算之日向周志支付上述工程款，但陈凌至今未予以支付，陈凌违反法律规定，应当向周志支付上述欠款及从2014年11月26日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。因此周志诉请判令陈凌清偿周志款项2686460元，并从2014年11月26日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算利息，符合法律规定，予以支持。陈凌借用电白集团公司资质并以其名义与德兴公司签订的《建设工程施工协议书》，陈凌与电白集团公司在华星广场E栋工程中是属于挂靠与被挂靠的

周志与陈凌签订《模板单项工程施工劳务合同》，从其承包的内容反映，上述合同属于建设工程施工合同，周志不具备建筑施工企业资质，该合同违反法律强制性规定，因此上述合同属于无效合同。周志基于上述协议已为陈凌完成了部分工程的施工建设，至2014年10月周志未完成约定的工程的情况下停止施工，尽管周志未完成约定的涉案工程，但却是陈凌要求下停工才导致未完成的，并且陈凌此后按约定与周志对已完成的工程进行了结算，确认欠周志2686460元的工程款，而且周志及陈凌均确认涉案工程已无法继续履行，对此陈凌实际是认可周志施工建设工作已终止，并且周志的施工任务符合要求，因此陈凌依法应当在结算之日向周志支付上述工程款，但陈凌

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤18民终2143号上诉人（原审原告）：周志，男，1974年10月3日出生，汉族，住四川省。委托诉讼代理人：马图观，英德市英州法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告）：陈凌，男，1970年2月9日出生，汉族，住湖南省。委托诉讼代理人：成延习，广东德众律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：广东电白建设集团有限公司，住址：广东省。法定代表人：陈世成……