建设工程施工合同纠纷 （2014）青民一终字第1248号

本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条之规定，决定对本案不开庭审理，并于2014年6月17日组织双方当事人进行了证据和事实核对。上诉人圣匹克时装公司的委托代理人黄月，被上诉人青岛青缘建筑安装工程有限公司（以下简称青缘建筑公司）的法定代表人于文斌及委托代理人李丽到庭参诉讼。本案现已审理终结。青缘建筑公司在原审中诉称，双方于2005年9月18日签订建设工程施工合同一份，工程名称为：“青岛圣匹克时装有限公司3#、4#车间”，青缘建筑公司依合同完工后，圣匹克时装公司至今未付清工程款，故请求判令：1、圣匹克时装公司立即付清工程款366591.60元并承担利息；2、圣匹克时装公司承担本案诉讼费。圣匹克时装公司辩称，青缘建筑公司的诉讼请求应该从2007年2月起算，至今已超诉讼时效；青缘建筑公司未按合同约定工期完工，根据合同约定每延误一天罚款千分之零点五，青缘建筑公司共延期285天，实际应扣除罚款为413250元，所以青缘建筑公司无权向圣匹克时装公司主张工程款，还应支付圣匹克时装公司46000多元；青缘建筑公司主张因工程变更导致延期，应提交证据证明；青缘建筑公司应提交证据证明其向圣匹克时装

本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条之规定，决定对本案不开庭审理，并于2014年6月17日组织双方当事人进行了证据和事实核对。上诉人圣匹克时装公司的委托代理人黄月，被上诉人青岛青缘建筑安装工程有限公司（以下简称青缘建筑公司）的法定代表人于文斌及委托代理人李丽到庭参诉讼。本案现已审理终结。青缘建筑公司在原审中诉称，双方于2005年9月18日签订建设工程施工合同一份，工程名称为：“青岛圣匹克时装有限公司3#、4#车间”，青缘建筑公司依合同完工后，圣匹克时装公司至今未付清工程款，故请求判令：1、圣匹克时装公司立即付清工程款366591.60元并承担利息；2、圣匹克时装公司承担本案诉讼费

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）青民一终字第1248号上诉人（原审被告）青岛圣匹克时装有限公司。法定代表人刘继胜，该公司董事长。委托代理人黄月，山东青大泽汇律师事务所律师。被上诉人（原审原告）青岛青缘建筑安装工程有限公司。法定代表人于文斌，该公司总经理。委托代理人李丽，女。上诉人青岛圣匹克时装有限公司（以下简称圣匹克时装公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服青岛市城阳区人民法……