装饰装修合同纠纷 （2019）渝0115民初3910号
裁判要旨
原告李季与被告悦耀装饰公司于2018年3月22日签订的《家庭居室全包装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依照合同约定履行各自义务。 在合同履行过程中，原告李季认为被告悦耀装饰公司有违约行为，要求解除双方签订的施工合同。 《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第二项规定：在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。 本案中，合同约定工程期限100天（节假日、周末除外），被告悦耀装饰公司于2018年7月1日进入涉案房屋进行装饰装修，原告李季也按照合同约定支付了工程款60400元，后被告悦耀装饰公司于2018年8月20日无故退场后，涉案房屋的装修工程至今处于停工状态，已远远超出合同约定的施工工期，被告悦耀装饰公司以其无故撤场的行为表明其不履行进行施工的合同主要义务，构成违约，违反了《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第二项的规定，故本案合同应予解除。 原告李季未直接向被告悦耀装饰公司作出解除合同的意思表示，而是通过提起诉讼要求解除合同，故应以本院向被告悦耀装饰公司送达本案
摘要
李季与重庆市长寿区悦耀装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
重庆市长寿区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）渝0115民初3910号 原告：李季，女，1993年6月26日出生，汉族，住重庆市长寿区。 委托诉讼代理人（特别授权）：张治刚，重庆市长寿区公平法律服务所法律工作者。 被告：重庆市长寿区悦耀装饰有限公司，住所地重庆市长寿区桃源大道8号1单元10-10，注册号500221000476201。 法定代表人：王东。 原告李季与被告重庆市长寿区……