承揽合同纠纷 （2019）桂07民终19号

原、被告于2017年3月29日签订的《绿化种植工程施工合同》是合法有效的合同，没有违反法律及行政法规的强制性规定，合同的当事人理应依约履行合同的约定。但是，在履行合同的过程中，因被告修改工程设计图纸、无法提供工作场地以及没有依约支付工程的进度款等多种原因，导致原告于2017年7月14日开始停工,直至2017年11月17日原告退场，致使《绿化种植工程施工合同》无法履行。针对原、被告争议的焦点问题：（一）关于双方于2017年3月29日签订的《绿化种植工程施工合同》是否予以解除的问题。由于被告没有依约支付工程的进度款以及被告修改工程设计图纸、且无法提供工作场地等多种原因，是导致原告停工退场的重要原因，因此，被告行为已构成了根本性违约，原告主张解除《绿化种植工程施工合同》的诉讼请求，该院予以支持。（二）关于工程进度款、履约保证金、滞纳金、违约金、误工费等的支付问题。1、根据原、被告签订合同的第六条“工程计价依据及结算办法”中第（1）、（2）、（3）、（5）、（7）项的规定，原告根据上述依据计算原告完成的工程总造价为339120.41元，该工程结算，原告通过邮寄的方式告知了被告，被告时任法人何朝

原、被告于2017年3月29日签订的《绿化种植工程施工合同》是合法有效的合同，没有违反法律及行政法规的强制性规定，合同的当事人理应依约履行合同的约定。但是，在履行合同的过程中，因被告修改工程设计图纸、无法提供工作场地以及没有依约支付工程的进度款等多种原因，导致原告于2017年7月14日开始停工,直至2017年11月17日原告退场，致使《绿化种植工程施工合同》无法履行。针对原、被告争议的焦点问题：（一）关于双方于2017年3月29日签订的《绿化种植工程施工合同》是否予以解除的问题。由于被告没有依约支付工程的进度款以及被告修改工程设计图纸、且无法提供工作场地等多种原因，是导致原告停工退场的重要原因

广西壮族自治区钦州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂07民终19号 上诉人（原审被告）：广西永宏农业开发有限公司。住所：广西壮族自治区钦州市钦南区东风路工行住宅区沙港中街55号。统一社会信用代码：91450702MA5KYUNWX6。 法定代表人：陈记有，该公司董事长。 委托诉讼代理人：韦文胜，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨振强，北京市盈科（南宁）律师事务所……