买卖合同纠纷 (2018)鲁0983民初4236号
裁判要旨
原告与李铭签订供货合同,是其双方真实意思表示,不违反法律规定,合法有效。 本案中,原告在履行供货合同过程中,因案外人仪阳街道办事处胡台村民委员会与通达公司、李铭之间的建设工程施工合同纠纷,已向本院起诉,致使该工地停工,因该案仍在诉讼过程中,诉讼结果无法预料,发生了双方当事人都未能事先预见到的情况,致使原告签订合同的目的无法实现,故原告要求解除合同的诉讼请求,符合法律规定,本院予以支持。 本案中,根据陈传伟向原告出具的欠条,尚欠原告钢材款122507.81元,因陈传伟系李铭雇佣的人员,系提货人,故应认定陈传伟出具欠条的行为是代表李铭的职务行为,陈传伟履行职务行为所产生的民事责任,应由李铭负担。 对于原告要求李铭支付货款的诉讼请求,本院予以支持。 原告主张自起诉之日即2018年8月23日起,按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率支付利息的诉讼请求,符合法律规定,本院予以支持。 关于原告要求陈传伟承担连带责任的诉讼请求,本案认为,陈传伟作为担保人在协议上签字,未约定担保方式,根据法律规定,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。 故原告要求陈传伟承担连带责任的
摘要
郭新与肥城市通达建筑安装工程有限公司、李铭买卖合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
山东省肥城市人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁0983民初4236号原告:郭新,男,1960年3月27日出生,汉族,住肥城市。 委托诉讼代理人:尚海丽,山东敢当律师事务所律师。 被告:肥城市通达建筑安装工程有限公司,住所地:肥城市潮泉镇擒马岭泰临路北。 法定代表人:陈德军,总经理。 委托诉讼代理人:宋丰奎,山东秉真律师事务所律师。 被告:李铭,男,1988年2月27日出生,汉族,住吉林省柳河……