装饰装修合同纠纷 （2019）湘0523民初380号
裁判要旨
本案系装饰装修合同纠纷，原告(反诉被告)御匠装饰公司是依法成立的从事室内外装饰的有限责任公司，具有独立的法人资格，其与被告（反诉原告）碰海海鲜餐厅签订的《装修合同》是双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，具有法律效力，双方均应按照合同的约定履行自己的义务。 装饰装修工程属建设工程的范畴，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款的规定及《装修合同》约定,建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 本案中，碰海海鲜餐厅于2019年1月18日正式营业，应以该时间为竣工时间。 根据合同约定，甲方应在工程验收合格后在五天内审核工程结算单，并结清工程余款。 依上述规定，工程在转移占有时即视为已经验收合格，合同约定的付款条件已经成就，碰海海鲜餐厅应当将合同约定的工程尾款66500元及附加工程款附加工程款6340元，共计72840元支付给御匠装饰公司，并自2019年1月23日起支付欠付工程款滞纳金（利息），但合同约定每延误一天支付合同价款1‰的滞纳金过高，本院依法核定为按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率
摘要
邵阳县御匠装饰工程有限公司与邵阳县大木山碰海海鲜大咖餐厅装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省邵阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0523民初380号 原告（反诉被告）:邵阳县御匠装饰工程有限公司，住所地邵阳县塘渡口镇徐家卫星组5-2-2安置区。 法定代表人：谢宗兵。 委托诉讼代理人：李文龙，邵阳县弘正法律服务所法律工作者。 被告（反诉原告）:邵阳县大木山碰海海鲜大咖餐厅，住所地邵阳县大木山水映江南小区118-119门面。 经营者：谭翔。 委托诉讼代理人：吴波……