破产债权确认纠纷 （2014）浙绍商终字第309号

双方当事人对“成品库增加工程”和“5号、8号单身宿舍楼”两个子项目至今尚未竣工无异议，原审以该两个子项目变卖价款确认上诉人享有优先受偿权，本院予以确认。本案的争议焦点为上诉人对除“成品库增加工程”和“5号、8号单身宿舍楼”两个子项目外的其余涉案工程是否享有优先受偿权。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。最高人民法院在《建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条中进一步明确了优先受偿权的行使期限为建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起六个月，该规定旨在督促承包人及时主张权利。本案中，《建设工程施工合同》第一部分第三条约定：竣工日期工业厂房安装结束一个月内完成全部工程，民用工程开工后150天为竣工之日。该条未对竣工日期予以准确的约定。2009年5月21日、9月5日，绍兴县悦耿工程投资咨询有限公司出具两份《审计报告》，表明对

双方当事人对“成品库增加工程”和“5号、8号单身宿舍楼”两个子项目至今尚未竣工无异议，原审以该两个子项目变卖价款确认上诉人享有优先受偿权，本院予以确认。本案的争议焦点为上诉人对除“成品库增加工程”和“5号、8号单身宿舍楼”两个子项目外的其余涉案工程是否享有优先受偿权。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。最高人民法院在《建设工程价款优先

裁判文书拟稿纸签发：审核：审核：拟稿：浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙绍商终字第309号上诉人（原审原告）：浙江中成建工集团有限公司。法定代表人：王永泉。委托代理人：虞伟庆、欧洋洪。被上诉人（原审被告）：浙江长兴玻璃有限公司。法定代表人：冯光成。诉讼代表人：楼东平。委托代理人：滕永林。上诉人浙江中成建工集团有限公司（以下简称中成公司）为与被上诉人浙江长兴玻璃股份有限公司（以……