合伙协议纠纷 （2019）鄂1321民初1174号

原、被告系合伙关系，双方约定合伙利润为50元/㎡，因被告陈祥胜认为裴圣旺未按合同约定进度履行付款义务发生纠纷，工程停工，双方合伙关系解除。 因为工程未完工，被告陈祥胜根据生效判决获得45%工程款548100元，该进度款依据合同约定，而非依据施工面积计算。 原告起诉要求按照实际施工面积计算利润，不符合协议约定。 协议约定“陈祥胜以包工包料每平方米530元承包（裴圣旺），其余的每平方米余额由赵启兵、陈祥胜两人平分”，即双方认可530元系陈祥胜的成本，50元的差额属于工程完工的利润，现工程未完工，双方即散伙。 又因双方并未约定工程未完工时如何分配利润，基础、主体等各工程项目利润率双方未提交证据，故本院酌定按照各工程项目利润一致，依照工程项目完工时每单位价款的利润确定其利润率为8.62%（50元÷580元），再根据合伙期间工程款548100元确定工程利润，原告应分配的利润应为23623.11元（548100元×8.62%÷2）。 原告主张双方对裴圣旺的工程款另行约定了价格，但未提交证据证明，合伙协议中的“每平方米530元承包（裴圣旺房屋）”不能表示双方就裴圣旺部分的利润另行约定。 且生效判决书

赵启兵与陈祥胜合伙协议纠纷一审民事判决书

湖北省随县人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂1321民初1174号原告：赵启兵，男，1963年9月28日出生，汉族，住随县。 委托诉讼代理人：王晨（代理权限：一般代理），湖北五合律师事务所律师。 被告：陈祥胜，男，1962年12月22日出生，汉族，住随县。 委托诉讼代理人：杨光泽（代理权限：一般代理），湖北季梁律师事务所律师。 原告赵启兵与被告陈祥胜合伙协议纠纷一案，本院于2019年5月22……