合同纠纷 （2016）内29民终313号

原告与被告曾定良之间签订的《工地机械挖装施工合同》，是在双方自愿的基础上签订的，其中合同对于排渣款做了进一步的细化：“如按照合同约定完全履行完毕的状况下，排渣每立方按照15.5元计算。同时鉴于山体排渣中上层的排松渣工作难度较小，下层的排实渣工作难度较大，故双方还约定原告不能排完上层松渣后而停止执行合同，如仅排完上层松渣而未能全部完成剥离工程的，则视为原告违约，那么前期完成的工程款则按照每立方11元结算。”2014年9月19日，双方在履行合同过程中阿拉善左旗安全生产监督管理局下发阿左安监函字[2014]101号文件《阿左旗安全生产监督管理局关于防灭火环境整治工程停工的函》，导致原告被迫停工，本案中出现因国家政策导致合同履行不可抗力事件。此后，原告工人为追讨工资上访，经阿左旗劳动监察大队协调，被告支付原告工人工资，原告向被告出具《声明书》。从该《声明书》内容及被告向法庭提供的证据证明，被告曾定良、顺发矿业公司已向原告履行了义务，双方合同已经终止。此后，双方再未继续履行合同，被告将工程承包他人。现原告依据该《工地机械挖装施工合同》又将被告诉至法院，原告依据《鉴定》结果变更的诉讼请求和增加的诉

原告与被告曾定良之间签订的《工地机械挖装施工合同》，是在双方自愿的基础上签订的，其中合同对于排渣款做了进一步的细化：“如按照合同约定完全履行完毕的状况下，排渣每立方按照15.5元计算。同时鉴于山体排渣中上层的排松渣工作难度较小，下层的排实渣工作难度较大，故双方还约定原告不能排完上层松渣后而停止执行合同，如仅排完上层松渣而未能全部完成剥离工程的，则视为原告违约，那么前期完成的工程款则按照每立方11元结算。”2014年9月19日，双方在履行合同过程中阿拉善左旗安全生产监督管理局下发阿左安监函字[2014]101号文件《阿左旗安全生产监督管理局关于防灭火环境整治工程停工的函》，导致原告被迫停工，本案

内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院民 事 判 决 书（2016）内29民终313号上诉人（原审原告）蔡龙兴，男，汉族，1960年7月10日出生。委托诉讼代理人杨玲，内蒙古北杰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）内蒙古阿拉善盟古拉本矿区灭火工程有限责任公司，住所地内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗古拉本镇。法定代表人刘拉元，该公司总经理。被上诉人（原审被告）阿拉善盟顺发矿业有限公司，住所地内蒙古自治区阿拉……