承揽合同纠纷 （2017）黔23民终1256号

吴飞与兴义市玩时代网吧于2016年4月2日签订的《装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。合同签订后，吴飞、兴义市玩时代网吧双方应按照合同约定忠实、全面的履行义务。但由于该装修工程对材料的质量、规格未作要求，兴义市玩时代网吧仅提供了施工的效果图，且系图片的展示，致吴飞所做工程总达不到兴义市玩时代网吧的要求，导致工程多次返工，加上消防工程施工和该工程又增加了工程量，是造成工程工期延误的主要原因，故兴义市玩时代网吧理应在吴飞交付装修房屋后及时支付装修款给吴飞。关于兴义市玩时代网吧应支付多少装修工程款的问题。双方在庭审中达成的协议，该工程总装修价款为445000元，吴飞认可的收到工程款350700元，庭审后法院调取的兴义市玩时代网吧向吴飞10次共计打款13000元及代为支付材料款8170元，吴飞对该两组证据真实性无异议，但认为系增加工程量部分，兴义市玩时代网吧应承担的款项，因增加工程量部分已计入工程总价款，故兴义市玩时代网吧应付的工程款还应扣减该部分，故兴义市玩时代网吧应支付吴飞装修款73130元。关于兴义市玩时代网吧提出吴飞延误工期，给其造成巨大损失，应驳回吴飞诉讼

吴飞与兴义市玩时代网吧于2016年4月2日签订的《装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。合同签订后，吴飞、兴义市玩时代网吧双方应按照合同约定忠实、全面的履行义务。但由于该装修工程对材料的质量、规格未作要求，兴义市玩时代网吧仅提供了施工的效果图，且系图片的展示，致吴飞所做工程总达不到兴义市玩时代网吧的要求，导致工程多次返工，加上消防工程施工和该工程又增加了工程量，是造成工程工期延误的主要原因，故兴义市玩时代网吧理应在吴飞交付装修房屋后及时支付装修款给吴飞。关于兴义市玩时代网吧应支付多少装修工程款的问题。双方在庭审中达成的协议，该工程总装修价款为445000元，吴飞认可的

贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2017)黔23民终1256号上诉人（原审被告）:兴义市玩时代网吧，住所地贵州省兴义市神奇西路七天优品酒店对面。法定代表人：杨兴进，该网吧负责人。被上诉人（原审原告）：吴飞，男，1995年7月8日生，侗族，初中文化，农民，户籍地贵州省石阡县，现租住贵州省兴义市。上诉人兴义市玩时代网吧因与被上诉人吴飞承揽合同纠纷一案，不服贵州省兴义市人民法……