建设工程施工合同纠纷 （2017）苏08民终896号

根据符云天与建安总公司签订的协议、建安总公司与信息学院签订的施工合同，涉案工程系符云天挂靠建安总公司承建，涉案施工合同应为无效。符云天作为实际施工人有权以自己的名义主张相关权利，符云天具备诉讼主体资格。涉案合同虽然无效，但合同中的价款结算、工期、进度款支付等条款仍应参照适用。因信息学院拖延支付工程款且拖延次数较多、拖延金额巨大，性质应属严重。根据相关规定，发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款的，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第十五天起计算应付款的利息。发包人不按照合同约定支付工程进度款，双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人应承担相应窝工损失。本案中，符云天在信息学院逾期付款并催款无果后，均通过监理单位向信息学院提交停工报告及损失报告，履行了相关的程序。符云天作为实际施工人，信息学院应当承担因其拖延支付工程进度款导致符云天产生的窝工损失1090615.3元。符云天主张的5万元质保金已满足支付条件，信息学

根据符云天与建安总公司签订的协议、建安总公司与信息学院签订的施工合同，涉案工程系符云天挂靠建安总公司承建，涉案施工合同应为无效。符云天作为实际施工人有权以自己的名义主张相关权利，符云天具备诉讼主体资格。涉案合同虽然无效，但合同中的价款结算、工期、进度款支付等条款仍应参照适用。因信息学院拖延支付工程款且拖延次数较多、拖延金额巨大，性质应属严重。根据相关规定，发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款的，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第十五天起计算应付

江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏08民终896号上诉人(原审被告):淮安市信息职业技术学院,住所地淮安经济技术开发区枚皋路。法定代表人：田敏，该院院长。委托诉讼代理人：张潇，江苏天哲（淮安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：隋秀娟，江苏天哲（淮安）律师事务所律师。被上诉人(原审原告):符云天,男,1966年6月21日出生,汉族,住淮安市清江浦区。委托诉讼代理人：肖玉宝，淮安市……