建设工程施工合同纠纷 （2016）川07民终2584号

根据双方的当庭陈述、诉求，并结合法院经审理查明的事实，双方关于本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：一、富祥建设公司是否存在延迟竣工的违约行为，应当承担怎样的违约责任？二、富祥建设公司是否应当配合五星投资公司进行工程综合竣工验收？三、五星投资公司尚有多少工程款未向富祥建设公司支付？是否存在延迟支付工程进度款的情形，应当承担怎样的违约责任？四、富祥建设公司向“九大员”支付的工资是否应当由五星投资公司承担？就第一个争议焦点即富祥建设公司是否存在延迟竣工的违约行为，应当承担怎样的违约责任的问题。一审法院认为双方签订的《建设施工合同》、《五星阳光建设工程施工补充合同》明确约定“开工日期2009年11月8日，竣工日期：2011年5月8日。合同工期总日历天数为548天”，而富祥建设公司所做工程于2011年9月29日竣工，迟延了141天，存在违约行为。对五星投资公司关于富祥建设公司存在延迟竣工的违约行为的主张，予以采纳。按照合同中关于“每迟延壹天向甲方支付总造价的0.5‰的违约金”的约定和双方当事人于2014年8月10日确认的富祥建设公司所完成的建设工程总造价为16827777元的认定，富祥建设公司

根据双方的当庭陈述、诉求，并结合法院经审理查明的事实，双方关于本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：一、富祥建设公司是否存在延迟竣工的违约行为，应当承担怎样的违约责任？二、富祥建设公司是否应当配合五星投资公司进行工程综合竣工验收？三、五星投资公司尚有多少工程款未向富祥建设公司支付？是否存在延迟支付工程进度款的情形，应当承担怎样的违约责任？四、富祥建设公司向“九大员”支付的工资是否应当由五星投资公司承担？就第一个争议焦点即富祥建设公司是否存在延迟竣工的违约行为，应当承担怎样的违约责任的问题。一审法院认为双方签订的《建设施工合同》、《五星阳光建设工程施工补充合同》明确约定“开工日期2009年11月

四川省绵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川07民终2584号上诉人（原审原告、反诉被告）：四川江油五星投资（集团）有限公司，住所地：四川省江油市新华中路279号。法定代表人：林顺才，该公司执行董事。委托诉讼代理人：魏家琳，四川太白律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈茂林，四川太白律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：绵阳市富祥建设开发有限公司，住所地：绵阳市临园路东段63号。……