建设工程施工合同纠纷 （2019）宁05民终694号

本案争议焦点：1、涉案工程是否竣工并交付使用？2、海原县教体局应当支付新兴公司多少剩余工程款？3、新兴公司主张的利息及违约金是否支持？ 关于工程是否竣工并交付的问题，根据《合同法》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的竣工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案没有证据证明该建设单位按国家颁发的施工验收规范和质量标准进行验收，但海原县教体局分别于2011年8月20日、8月25日、9月14日签收了该工程并投入使用，应视为该工程已竣工并交付使用。 关于工程总造价及变更签证工程的问题，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。本案中所发生的八项增量工程，有

本案争议焦点：1、涉案工程是否竣工并交付使用？2、海原县教体局应当支付新兴公司多少剩余工程款？3、新兴公司主张的利息及违约金是否支持？ 关于工程是否竣工并交付的问题，根据《合同法》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的竣工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案没有证据证明该建设单位按国家颁发的施工验收规范和质量标准进行验收，但海原县教体局分别于2011年8月20日、8

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁05民终694号 上诉人（原审原告）：中国新兴建设开发总公司。住所地：北京市海淀区太平路44号。 法定代表人：魏军，系该公司董事长。 委托诉讼代理人:陈晓玉，女，汉族，住宁夏回族自治区银川市金凤区。 委托诉讼代理人：张慧萍，女，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 被上诉人（原审被告）：海原县教育体育局。住所地：宁夏回族自治区海原……