装饰装修合同纠纷 （2018）浙0105民初7857号
裁判要旨
本案《集成家装工程施工专用合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。 庞文闯已按约支付工程款67500元，并根据猫舍西湖分公司的提议办理了装修贷款81000元，根据猫舍公司出具的《退款协议书》，应认定猫舍西湖分公司已收到庞文闯向上海易日升金融服务有限公司的贷款81000元。 但猫舍西湖分公司未能按期进场施工，现施工期限已届满，且猫舍西湖分公司、猫舍公司均已下落不明，庞文闯的合同目的已无法实现，其请求解除合同，具有事实和法律依据，本院予以支持。 猫舍西湖分公司应将其已收取的工程款67500元及贷款81000元返还庞文闯。 因猫舍西湖分公司系不具有独立法人资格的分公司，根据法律规定其民事责任应由猫舍公司承担。 综上所述，庞文闯的诉讼请求，本院予以支持，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除庞文闯与杭州猫舍科技有限公司西湖区分公司签订的《集成家装工程施工专用合同》； 二、被告杭州猫舍科技有限公司于本判决生效之日起七日内返还原
摘要
庞文闯与杭州猫舍科技有限公司西湖区分公司、杭州猫舍科技有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
杭州市拱墅区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0105民初7857号 原告：庞文闯，男，汉族，1966年8月12日出生，住杭州市拱墅区。 被告：杭州猫舍科技有限公司西湖区分公司，住所地杭州市西湖区。 负责人：陈丹丹。 被告：杭州猫舍科技有限公司，住所地杭州市江干区。 法定代表人：陈丹丹。 原告庞文闯诉被告杭州猫舍科技有限公司西湖区分公司（以下简称猫舍西湖分公司）、杭州猫舍科技有……