建设工程施工合同纠纷 （2017）苏08民终3786号

本案中原告金瑞公司主张的逾期付款损失5108085.16元系按照（2014）淮中民初字第0110号民事判决确定的逾期付款损失计算方法计算所得。淮安市中级人民法院（2014）淮中民初字第0110号、(2014)淮中民初字第0035号、（2015）淮中民初字第00093号民事判决均系生效判决，其中（2014）淮中民初字第0110号民事判决确定的损失计算标准为按月息2%计算；(2014)淮中民初字第0035号民事判决明确汉邦公司支付金瑞公司尚欠的工程款15953848.26元，逾期付款的责任明确为加倍支付迟延履行期间的债务利息；（2015）淮中民初字第00093号民事判决明确汉邦公司支付金瑞公司尚欠的工程款（质量保修金）4038830元，逾期付款的责任明确为加倍支付迟延履行期间的债务利息。原告金瑞公司基于生效的（2014）淮中民初字第0110号民事判决确定的逾期付款损失计算方法向被告汉邦公司主张逾期付款损失，但(2014)淮中民初字第0035号和（2015）淮中民初字第00093号民事判决对于未履行付款责任产生的逾期付款的责任明确为加倍支付迟延履行期间的债务利息。（2014）淮中民初字第01

上海金瑞建设集团有限公司与涟水县汉邦置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏08民终3786号上诉人（原审原告）:上海金瑞建设集团有限公司，住所地上海市金山区山阳镇板桥东路777号。法定代表人:李百生，该公司董事长。委托诉讼代理人：唐卫东，江苏冠誉律师事务所律师。委托诉讼代理人：陆春海，江苏冠誉律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：涟水县汉邦置业有限公司，住所地江苏省涟水县涟城镇安东南路西侧（涟水海林实业有限公司院内……