建设工程施工合同纠纷 （2018）赣71民终10号
裁判要旨
被告中铁十九局设立的项目经理部与兴平公司签订的《施工合作协议书》约定兴平公司自行签订的与本工程有关的所有经济合同或相关文件等，均由项目经理部指定的名义签订，并由兴平公司承担全部责任。兴平公司于2015年2月15日给中铁十九局的《针对的复函》载明：如贵司因单方面原因望尽早决算及最终结算手续……，届时我司将依约前往办理全部相关手续；2013年9月10日，兴平公司给中铁十九局集团沪昆8标项目部的《关于停工索赔的报告》中载明：我单位与贵部2010年4月25日签订的《施工合作协议书》，自签订之日起……，目前已经基本完成主体工程……，项目已经接近尾声，马上进行联调联试阶段。根据以上证据，应认定兴平公司实际完全履行了《施工合作协议书》中施工范围内的所有工程。就(二)一工区与兴平公司的关系，一审法院认为，兴平公司给中铁十九局集团沪昆8标项目部的《关于停工索赔的报告》第三段线上施工停工---我工区于2012年11月20日完成桥梁的架设……，附件名称为“一工区向中铁十九局提交解决问题”等证据均证
摘要
谢波波、中铁十九局集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
南昌铁路运输中级法院民 事 判 决 书（2018）赣71民终10号上诉人（原审原告）：谢波波（曾用名：谢波），男，1982年4月29日出生，汉族，住重庆市开县。委托诉讼代理人：易惠新，江西华晟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中铁十九局集团有限公司，住所地：北京市北京经济技术开发区荣华南路19号1号楼。法定代表人：赵国旗，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙鹏，该公司工作人员。原审第三人：重庆兴平……