装饰装修合同纠纷 (2019)渝0108民初14490号

案号
(2019)渝0108民初14490号
法院
重庆市南岸区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
重庆市
裁判日期
2019-11-26

裁判要旨

依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务。 原、被告签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示,该合同均未违反法律、行政法规禁止性规定,合法有效,双方均应当按照约定履行自己的义务。 双方签订合同后,截止2018年10月20日,被告所施工工程已基本完成,原告亦按照工程进度向被告支付了三次工程款,合同已基本履行完毕,仅双方约定的第四阶段家具家电安装、清洁卫生等未完成,合同目的已经实现,不存在解除合同的前提。 且双方多次沟通协商,均未提出要求解除《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》。 则原告要求解除与被告签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》,由于没有达到法定或约定的解除条件,本院对原告提出的该项诉讼请求,不予支持。 被告由于其自身原因导致工期延误,被告存在违约行为,应按照合同约定向原告支付违约金。 对于原告请求被告支付原告违约金32400元(自竣工日期2018年11月23日至起诉日即2019年5月6日止,按照200元/天计算),由于双方约定的违约金过高,本院结合本案的实际情况酌情予以调整,按照80元/天的标准,酌情从2018年11月2

摘要

吴书青与重庆安盛亿佳装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

重庆市南岸区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0108民初14490号原告:吴书青,女汉族,1983年3月15日出生,住北京市朝阳区。 委托代理人:李杨(特别授权),重庆利欣律师事务所律师。 被告:重庆安盛亿佳装饰设计工程有限公司,住所地重庆市巴**李家沱沙村**24-5,统一社会信用代码91500113MA5U78FE3R。 法定代表人:王**,经理。 原告吴书青与被告重庆安盛亿佳装饰设计……