建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂03民终687号

当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原、被告签订的建设工程施工合同及补充协议系双方的真实意思表示，内容不违法法律规定，合同合法有效。在合同履行过程中，被告未按合同约定支付工程款和返还保证金，原告在未协商解除合同的情况下停工离场，双方的上述行为均构成违约，应当各自承担相应责任。原告于2015年9月14日单方停工，并陆续撤走施工人员和相关设备，致使合同目的不能实现，建设工程施工合同及补充协议应自2015年9月14日解除，所造成的相关损失应由其自行承担。被告尚欠原告工程款及保证金应予支付，并按约定支付欠款利息，但利息计算不能超出法律规定的利率标准，双方未约定的，自出具欠条之日按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息。故对原告要求被告支付尚欠工程款及保证金368.118万元，按月利率2%支付300万元工程款一年利息的诉请，予以支持；原告要求被告支付停工后安保费、双倍返还定金、支付预期利润、支付律师代理费的诉请，不符合法律规定，亦无证据证实，不予支持。被告提出所欠工程款已包含89.94万元，欠条和承诺书系受胁迫出具的辩解意见，无证据证实，对该抗辩意见不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六

当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原、被告签订的建设工程施工合同及补充协议系双方的真实意思表示，内容不违法法律规定，合同合法有效。在合同履行过程中，被告未按合同约定支付工程款和返还保证金，原告在未协商解除合同的情况下停工离场，双方的上述行为均构成违约，应当各自承担相应责任。原告于2015年9月14日单方停工，并陆续撤走施工人员和相关设备，致使合同目的不能实现，建设工程施工合同及补充协议应自2015年9月14日解除，所造成的相关损失应由其自行承担。被告尚欠原告工程款及保证金应予支付，并按约定支付欠款利息，但利息计算不能超出法律规定的利率标准，双方未约定的，自出具欠条之日按中国人民银行同期

湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂03民终687号上诉人（原审原告）：湖北华顺建筑工程设计有限公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区柳林路东方明珠2号。统一社会信用代码：914203005627251770。法定代表人：张保林，该公司总经理。委托诉讼代理人：卢道国，男，该公司项目经理。委托诉讼代理人：余行国，男，该公司职工。被上诉人（原审被告）：湖北楚真食品有限公司。住所地：湖北省……