建设工程施工合同纠纷 （2016）吉01民终3217号

原告与被告崔立业签订的工程承包协议书系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，双方当事人应按照协议约定全面履行各自的权利义务。原告依照协议约定履行义务后，被告杉鑫公司应按时支付拖欠的工程款，被告崔立业是被告杉鑫公司的委托代理人，因此，不承担给付责任。中铁建工集团有限公司新建辽长铁路工程项目经理部是被告中铁建工集团有限公司的内设机构，并不具有独立的法律地位，应由中铁建工集团有限公司承担相应的法律责任，被告中铁建工集团有限公司在欠付工程价款范围内对原告承担责任。当事人对建设工程的计价标准及计价方法有约定的，按照约定结算工程价款，被告杉鑫公司与赵雪霜签订的工程量结算清单及拖欠工程款汇总，系双方真实意思表示，不违反合同约定及法律法规的强制性规定，合法有效，被告杉鑫公司应当按照拖欠工程款汇总单支付工程款。对于被告崔立业辩称原告未在约定时期内完成全部工程罚款十万元的意见，因其工程的实际开始施工日期为2015年6月14日，在施工过程中，由于被告中铁建工集团有限公司修建涵洞、修路拖延了工期，导致原告未能在合同约定的期限内完工，且原告最后完成的工程总量共计12946.312立方米，已超出合同约定的10

原告与被告崔立业签订的工程承包协议书系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，双方当事人应按照协议约定全面履行各自的权利义务。原告依照协议约定履行义务后，被告杉鑫公司应按时支付拖欠的工程款，被告崔立业是被告杉鑫公司的委托代理人，因此，不承担给付责任。中铁建工集团有限公司新建辽长铁路工程项目经理部是被告中铁建工集团有限公司的内设机构，并不具有独立的法律地位，应由中铁建工集团有限公司承担相应的法律责任，被告中铁建工集团有限公司在欠付工程价款范围内对原告承担责任。当事人对建设工程的计价标准及计价方法有约定的，按照约定结算工程价款，被告杉鑫公司与赵雪霜签订的工程量结算清单及拖欠工程款汇总，系双方真实

吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）吉01民终3217号上诉人（原审被告）：吉林省杉鑫劳务有限责任公司，住所：长春市朝阳区开运街20委25号1门103室。法定代表人：梁义，总经理。委托代理人：徐晶，吉林首华律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：赵雪霜，男，1981年8月23日生，汉族，住吉林省磐石市。委托代理人：陈朝，吉林兢诚律师事务所律师。原审被告：崔立业，男，1987年9月2……