装饰装修合同纠纷 （2018）渝0106民初11068号
裁判要旨
关于《房屋室内装修合同》的合同乙方主体，《房屋室内装修合同》抬头乙方处载明为被告善胜格装饰公司，合同尾部乙方处盖有被告善胜格装饰公司的印章，尾部乙方委托代理人处载明为李杜海，李杜海并未作为合同乙方当事人签名或捺印，不能认定李杜海为乙方当事人，因此，《房屋室内装修合同》的乙方当事人为被告善胜格装饰公司，甲方当事人为原告。 《房屋室内装修合同》是双方真实意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人应当按照合同约定全面履行权利义务。 合同约定被告善胜格装饰公司应当在2018年12月30日竣工，但被告善胜格装饰公司从2018年5月底至今停止施工，其行为已经明确表示不再履行主要债务，被告抗辩称停工系原告的原因导致，但并未举示证据予以证明，应当承担举证不能的后果。 据此，原告有权要求解除合同，其要求解除《房屋室内装修合同》的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。 关于涉案房屋的现浇工程。 原告主张现浇工程系原告与被告善胜格装饰公司在《房屋室内装修合同》外增加的工程量，被告认可收取了现浇工程的工程款36273元，但抗辩称系被告李杜海代案外人收取，不认可系原告与被告善胜格装饰公
摘要
邓渝与李杜海、重庆善胜格装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
文书内容重庆市沙坪坝区人民法院民 事 判 决 书(2018)渝0106民初11068号原告：邓渝，女，汉族，无固定职业，住重庆市沙坪坝区。 委托诉讼代理人：蒋寿庆，重庆潜卫律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周琳英，重庆潜卫律师事务所实习律师。 被告：重庆善胜格装饰工程有限公司，住所地重庆市江**同原江北鸿恩寺项目****13-5，统一社会信用代码91500105MA5U42HM9R。 法定代表人：……