建设工程施工合同纠纷 （2019）豫1002民初6484号
裁判要旨
本案的争议焦点为：一、本案所涉《施工协议书》的效力问题，工程款数额如何确定；二、原告李永勇主张被告河南正诚公司给付工程款及利息的请求是否合法有据；三、被告郑州水务公司本案中是否承担给付责任；四、被告河南正诚公司反诉主张延期交工损失是否应当予以支持；五、被告河南正诚公司主张原告李永勇承担维修费是否应当予以支持。 关于争议焦点一：违反法律、行政法规的强制性规定所签订的合同属无效合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的……”。 本案中，原告李永勇借用被告郑州水务公司的资质，以郑州水务公司的名义与被告河南正诚公司所签订的《施工协议书》违反了上述强制性规定，属无效合同。 但原告李永勇对案涉的阳光花墅12#、5#楼工程进行了实际施工，并于2013年10月、2014年1月通过了竣工验收。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收
摘要
李永勇与河南正诚置业有限公司、郑州水务建筑工程股份有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省许昌市魏都区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1002民初6484号原告（反诉被告）：李永勇，男，1970年9月6日出生，汉族，住河南省商城县。 委托诉讼代理人：菅中战，河南金泰律师事务所律师。 被告（反诉原告）：河南正诚置业有限公司，住所许昌市前进路阳光花墅23号楼一单元二层。 法定代表人：刘同岭，该公司董事长。 委托诉讼代理人：菅运生，河南许之以昌律师事务所律师。 被告：郑州水务建……