承揽合同纠纷 （2017）湘08民终108号

张家界昊天建筑有限公司委托汪海以其名义从事慈利县万头猪生态养殖基地工程施工管理及合同文件，双方委托关系成立，张家界昊天建筑有限公司作为委托人应对第三人汪海的代理行为承担法律责任。黄宏华与汪海签订的土石方挖运内部劳务协议及补充协议是黄宏华以自身的技能、设备和劳动，完成其要求的工作任务，属于承揽合同关系，且意思表示真实，合法有效。由于该工程项目未被相关部门批准，作为项目单位的法定代表人涉嫌合同诈骗，致使合同无法履行，黄宏华在合同签订和开始履行合同义务时并不知情，故对于黄宏华要求张家界昊天建筑有限公司支付劳务费的诉讼请求，予以支持。但在2015年6月25日之后，黄宏华施工受到多方阻扰，通过2015年6月25日到7月3日的8张签证单清楚的记载了，因为村民堵路，施工方水电不通等原因，工程不能进展，停工待工，且自2015年6月18日进场施工后，黄宏华仅在6月20日和6月22日进行了两天的施工，自此足以能够认定该工程难以继续施工，黄宏华应当知晓该工程存在不能施工问题，应当及时采取措施防止损失的扩大。因项目部于2016年6月23日为黄宏华出示了补贴暂定标准，黄宏华存在放任损失发生的过错，故对于2015

张家界昊天建筑有限公司委托汪海以其名义从事慈利县万头猪生态养殖基地工程施工管理及合同文件，双方委托关系成立，张家界昊天建筑有限公司作为委托人应对第三人汪海的代理行为承担法律责任。黄宏华与汪海签订的土石方挖运内部劳务协议及补充协议是黄宏华以自身的技能、设备和劳动，完成其要求的工作任务，属于承揽合同关系，且意思表示真实，合法有效。由于该工程项目未被相关部门批准，作为项目单位的法定代表人涉嫌合同诈骗，致使合同无法履行，黄宏华在合同签订和开始履行合同义务时并不知情，故对于黄宏华要求张家界昊天建筑有限公司支付劳务费的诉讼请求，予以支持。但在2015年6月25日之后，黄宏华施工受到多方阻扰，通过2015年

湖南省张家界市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘08民终108号上诉人（原审原告）：黄宏华，男，1963年10月2日出生，汉族。委托诉讼代理人：罗德清，重庆中庸律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：张家界昊天建筑有限公司。法定代表人：胡君，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈标，湖南风云律师事务所律师。原审第三人:汪海，男，1965年8月27日出生。上诉人黄宏华因与被上诉人张家界昊天建筑有限……