建设工程施工合同纠纷 （2021）川34民终177号

万众路桥公司诉请的是因工期延误的损失，含管理人员、门卫工资、保证金损失，机械、器具租赁费和进出场费损失，钢筋材料涨价损失。宁南县民政局对万众路桥公司上述诉请有异议，因损失金额的计算系专门性问题，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。”的规定，应委托具备资格的鉴定人进行鉴定。一审审理中，未就上述专门性问题进行司法鉴定，二审审理中，万众路桥公司提交了其自行委托四川海林建设项目管理有限公司作出的《宁南县社会福利中心建设项目（一期）工程因停工造成的损失鉴定报告》，但宁南县民政局对该报告有异议。经本院释明，万众路桥公司向本院提交了停工损失司法鉴定申请书，申请对其诉请的损失具体金额进行司法鉴定。本院认为，万众路桥公司的申请符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》法释〔2018〕20号（2018年10月29日最高人民法院审判委员会第175

万众路桥公司诉请的是因工期延误的损失，含管理人员、门卫工资、保证金损失，机械、器具租赁费和进出场费损失，钢筋材料涨价损失。宁南县民政局对万众路桥公司上述诉请有异议，因损失金额的计算系专门性问题，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。”的规定，应委托具备资格的鉴定人进行鉴定。一审审理中，未就上述专门性问题进行司法鉴定，二审审理中，万众路桥公司提交了其自行委托四川海林建设

四川省凉山彝族自治州中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）川34民终177号 上诉人（原审原告）：四川协力万众路桥工程有限公司。住所地：四川省宁南县披砂镇宁府路上段**。 法定代表人：黎舒婷，执行董事。 委托诉讼代理人（特别授权）：李易鸿，男，该公司工作人员。 委托诉讼代理人（一般代理）：夏岷才，四川毫达律师事务所律师。 被上诉人（原告被告）：宁南县民政局。。住所地：四川省宁南县政务中心*……