建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁01民终11176号

2019年1月25日，薛建雨与甘泉丰源公司、中铁十局集呼项目部签订的《封账协议》系各方当事人的真实意思表示，亦不违反法律法规的强制性规定，各方均应恪守履行。关于薛建雨要求甘泉丰源公司支付其欠付工程款638000的诉讼请求，薛建雨与甘泉丰源公司在涉案《封账协议》中已经明确了甘泉丰源公司欠付薛建雨工程款638000元的事实，予以确认；结合薛建雨与中铁十局公司的庭审陈述，涉案工程已经于2017年交付使用，双方虽然在涉案《封账协议》中约定“甘泉丰源公司承诺，将在依法合规办理完毕工程结算并收到建设单位相应工程款后及时足额向薛建雨支付欠款”，但涉案工程何时办理完毕工程结算及建设单位何时支付相应的工程款均未确定，且薛建雨亦无法预知及参与，该项付款条件约定对其显失公平，鉴于双方认可工程已于2017年投入使用，故一审法院确定甘泉丰源公司应当支付薛建雨工程款638000元。关于薛建雨要求甘泉丰源公司支付其欠付工程款逾期利息133767.33元（利息按年利率6%计算，自2015年12月5日至2019年5月16日暂计为133767.33元，且利息应计算至甘泉丰源公司实际付清工程款之日止）的诉讼请求，因三方协议

2019年1月25日，薛建雨与甘泉丰源公司、中铁十局集呼项目部签订的《封账协议》系各方当事人的真实意思表示，亦不违反法律法规的强制性规定，各方均应恪守履行。关于薛建雨要求甘泉丰源公司支付其欠付工程款638000的诉讼请求，薛建雨与甘泉丰源公司在涉案《封账协议》中已经明确了甘泉丰源公司欠付薛建雨工程款638000元的事实，予以确认；结合薛建雨与中铁十局公司的庭审陈述，涉案工程已经于2017年交付使用，双方虽然在涉案《封账协议》中约定“甘泉丰源公司承诺，将在依法合规办理完毕工程结算并收到建设单位相应工程款后及时足额向薛建雨支付欠款”，但涉案工程何时办理完毕工程结算及建设单位何时支付相应的工程款均未

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民终11176号上诉人（原审被告）：甘泉丰源建筑工程有限责任公司，住所地陕西省延安市甘泉县。法定代表人：纪斗贵，执行董事。委托诉讼代理人：李艳，陕西纳智律师事务所律师。委托诉讼代理人：苗田，陕西纳智律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：薛建雨，男，1979年7月21日出生，汉族，住内蒙古乌兰察面市兴县。委托诉讼代理人：张季，内蒙古巨泓律师……