合同纠纷 （2019）豫08民终3146号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告焦作市辛泰消防器材有限公司与被告河南山水置业有限公司签订的《消防施工合同》真实合法有效，原告已实际进行了施工，被告也已支付大部分工程款，原、被告双方应按合同约定继续履行相关合同义务。原告称其施工的案涉工程已于2018年1月竣工，于2018年4月左右进行了试运行试验，但未提供证据予以证实，本院认定以被告称其2019年1月开始营业时间为工程实际交付时间。被告称原告未提供相关工程材料导致案涉工程未能通过消防主管部门验收，但其未提供向消防主管部门申请验收的相关证据，且其自认案涉工程“山水苑洗浴宾馆楼”在施工后进行了营业，由此推定案涉工程符合消防验收并投入使用的条件，在此情况下，被告应按合同约定向原告支付消防设施设备安装、调试完毕、经过消防主管部门验收合格后的总价款290000元。合同约定余下工程款10000元为工程质量保证金，三年质保期届满后，如无任何质量问题，被告一次性无息付给原告，故该10000元质保金于2022年1月满足给付条件，原告可在前述期满后另行主张权利。合同虽对逾期付款违约金进行了约定，但对于逾期付款违约金，应以实际损失为基础，兼

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告焦作市辛泰消防器材有限公司与被告河南山水置业有限公司签订的《消防施工合同》真实合法有效，原告已实际进行了施工，被告也已支付大部分工程款，原、被告双方应按合同约定继续履行相关合同义务。原告称其施工的案涉工程已于2018年1月竣工，于2018年4月左右进行了试运行试验，但未提供证据予以证实，本院认定以被告称其2019年1月开始营业时间为工程实际交付时间。被告称原告未提供相关工程材料导致案涉工程未能通过消防主管部门验收，但其未提供向消防主管部门申请验收的相关证据，且其自认案涉工程“山水苑洗浴宾馆楼”在施工后进行了营业，由此推定案涉工程符合消防验收并投

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫08民终3146号上诉人(原审被告)：河南山水置业有限公司，住所地：河南省焦作市北环东路岗庄加油站对面。法定代表人：冯佳，总经理。委托诉讼代理人：杜增辉，河南苗硕（郑州）律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：焦作市辛泰消防器材有限公司，住所地：河南省焦作市马村区人民路**鸿运国际商城**楼**。法定代表人：王洪刚，经理。上诉人河南山水置业有限……