建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁1082民初3707号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。 原、被告签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》系双方当事人真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应当按照约定履行各自义务。 关于原告要求被告支付尚欠工程进度款及欠付工程款计算问题，原告依约进行了相应的施工建设，且所建工程亦通过验收合格并经审定结算，则被告应当按照合同约定的付款进度支付工程价款。 《建设工程施工合同》中约定竣工结算总额的5%为质量保证金，《补充协议》中约定被告于2018年12月30日前给原告拨付至最终审计结算工程款的97%，《补充协议》中对拨付工程款以及工程质保金3%的约定系对原合同拨付工程款及质保金标准内容的变更，应以变更后的内容为准，故被告应当于2018年12月30日前向原告支付审计结算工程款的97%即82，259，261.27元（84，803，362.13元×97%），审计结算工程款84，803，362.13元的3%为质保金。 因双方约定的付款条件已经成就，但被告仅支付66,870,000元工程款，其逾期付款的行为构成违约，应当承担继续履行的法律责任，故被
摘要
烟建集团有限公司与威海丰成房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省荣成市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1082民初3707号 原告：烟建集团有限公司（统一社会信用代码：91370600706311441W），住所地烟台市芝罘区南洪街100号。 法定代表人：唐波，董事长。 委托诉讼代理人：邓军，山东鑫士铭律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李玉宾，山东鑫士铭律师事务所律师。 被告：威海丰成房地产开发有限公司（统一社会信用代码：913710……