建设工程施工合同纠纷 （（2018）辽民终690号
裁判要旨
2011年3月20日签订的《补充协议》因系在招投标程序前签订，2011年3月31日签订了经过备案的《建设工程施工合同》，因备案合同签订在后，并且依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定，当事人就同一建设工程另行签订建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程款依据。 本案中应以2011年3月31日签订的《建设工程施工合同》作为双方结算工程款的依据。 关于金广建设集团公司提出星瑞房地产公司存在逾期支付进度款情形，应承担工程进度款利息的主张。 金广建设集团公司的依据是2011年3月20日的《补充协议》的12.1.2条。 本院认为，虽然《补充协议》对付款进度有约定，但对进度款支付方式、程序没有明确约定，故应该以签订在后的《建设工程施工合同》有关支付方式的约定作为合同履行依据。 本案中金广建设集团公司提交的逾期支付进度款的证据主要是合同及金广建设集团公司向星瑞房地产公司发出的关于进度款支付事宜的函，因函系金广建设集团公司单方发出，自身不具有证明力，并且按照《建设工程施工合同》第25.1条及26条约定的支付进
摘要
大连金广建设集团有限公司、沈阳星瑞房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
辽宁省高级人民法院民 事 判 决 书（(2018）辽民终690号上诉人（原审原告）：大连金广建设集团有限公司，住所地辽宁省大连市金州区斯大林路**。 法定代表人：衣景斌，该公司总经理。 委托诉讼代理人：潘卫东，辽宁悦泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐永，该公司员工。 被上诉人（原审被告）：沈阳星瑞房地产开发有限公司，住，住所地沈阳市浑南新区新隆街****/div>法定代表人：黄卫东，该公司总经……