建设工程施工合同纠纷 （2016）冀06民终1469号

原、被告签订的协议系双方真实意思表示，且无解除合同成立生效的其他缘由。故合同依法成立生效，其对原、被告均具有法律约束力，原、被告当诚信履行。该工程由案外人张永军具体施工，但其是原告的雇工。故其行为产生的法律后果应有雇主受领，本案中，因被告不能按约定的时间和工程进度节点预付工程款致使工程停工，而被告借此主张双方合同已经解除，原合同效力已经终止，但其所提供证据不能证明该事实，故其应承担举证不能的责任。双方对房屋总面积的计算方法和方式系原、被告的合意，予以尊重。综上，被告尚欠原告工程款应为：1184.65㎡×1000元－97000元＋14000元＝228650元。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、第一百零八条、第一百一十一条之规定，判决：被告李志忠于本判决生效之日起十日内一次性给付原告ＸＸ装修款228650元。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5170元，被告李志忠承担4730元，原告承担440元。上诉人李志忠不服一审判决，上诉称

原、被告签订的协议系双方真实意思表示，且无解除合同成立生效的其他缘由。故合同依法成立生效，其对原、被告均具有法律约束力，原、被告当诚信履行。该工程由案外人张永军具体施工，但其是原告的雇工。故其行为产生的法律后果应有雇主受领，本案中，因被告不能按约定的时间和工程进度节点预付工程款致使工程停工，而被告借此主张双方合同已经解除，原合同效力已经终止，但其所提供证据不能证明该事实，故其应承担举证不能的责任。双方对房屋总面积的计算方法和方式系原、被告的合意，予以尊重。综上，被告尚欠原告工程款应为：1184.65㎡×1000元－97000元＋14000元＝228650元。根据《中华人民共和国合同法》第六十条

河北省保定市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀06民终1469号上诉人（原审被告）李志忠。委托代理人姚迎新，河北佳篷律师事务所律师。委托代理人张松，河北佳篷律师事务所律师。被上诉人（原审原告）ＸＸ。委托代理人李艳东，河北宇昊律师事务所律师。被上诉人ＸＸ诉上诉人李志忠建设工程施工合同纠纷一案，河北省阜平县人民法院于2015年5月13日作出（2014）阜民初字第613号民事判决，ＸＸ不服，向……