买卖合同纠纷 （2019）晋07民终1426号

第一，本案是因买卖协议、安装协议引发的合同纠纷，原、被告签订的《斗式提升机买卖合同》及《技术协议》和原告与第三人签订的《安装技术协议》，是当事人双方经过协商一致签订的合同，系当事人真实意思一致的表示，且未违反法律、法规禁止性规定，均为有效合同，应受法律保护;依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第二,关于合同的解除，当事人协商一致的，可以解除合同，当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中原、被告合同约定了被告逾期交货、被告产品品牌与合同不符、被告不能交付原告设备密码等条件，该条件成就时，原告有权解除合同。但经查明，原、被告约定了交付货物日期，但又约定原告可根据实际情况变更交货日期。在合同履行中，被告按照原告于2016年4月7日发出的函件要求,在必要的时间内陆续全部交货,故被告不构成逾期交货违约。审理中经审查，原告的证据不足以证实被告产品品牌不符合合同约定品牌，双方对于被告交付原告设备的密码未发生争议，因此可认定原告解除合同的条件不成就。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。标的物的所有

第一，本案是因买卖协议、安装协议引发的合同纠纷，原、被告签订的《斗式提升机买卖合同》及《技术协议》和原告与第三人签订的《安装技术协议》，是当事人双方经过协商一致签订的合同，系当事人真实意思一致的表示，且未违反法律、法规禁止性规定，均为有效合同，应受法律保护;依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第二,关于合同的解除，当事人协商一致的，可以解除合同，当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中原、被告合同约定了被告逾期交货、被告产品品牌与合同不符、被告不能交付原告设备密码等条件，该条件成就时，原告有权解除合同。但经查明，原、被

山西省晋中市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）晋07民终1426号上诉人（原审原告）东方希望晋中铝业有限公司，住所地山西省晋中市灵石县南关镇仁义村。法定代表人刘衍顺，系该公司执行董事。委托诉讼代理人李霞霞，山西良秩律师事务所律师。委托诉讼代理人任波，男，该公司员工。上诉人（原审被告）河南省开元盛世通用机械设备制造有限公司。住所地河南省安阳市新型制造业产业园区（汤阴宜沟三里屯村）。法定代表人……