建设工程施工合同纠纷 （2018）冀04民初4号

双方所签建设施工合同，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反相关法律、法规之规定，故合同为有效合同。合同有效，双方均应按照合同约定，履行各自义务。 合同履行过程中，锦魁房地产公司存在延期支付工程款并欠付工程款行为,万峰建工公司存在延期交工。就万峰建工公司起诉和锦魁房地产公司答辩，本案双方争议焦点为，万峰建工公司主张的施工工程量和计价、利息20795354.6元、违约金156万元及锦魁房地产公司已支付款项数额。 关于万峰建工公司施工的工程量及计价。双方在协议中约定按照08年河北省定额造价，补充协议约定水电安装每平方150元。2014年1月23日双方虽签订了补充协议约定每平方暂定1300元，但造价单位依据08定额进行了造价，双方在收到该报告后，均未对该定额标准提出异议，经造价工程总款为149750091元，故本院对该工程造价予以确认。因该评估报告是对万峰建工公司施工部分进行造价，锦魁房地产公司所称的万峰建工公司存在11项未完工程与造价中的工程款数额并无关系，故对锦魁房地产公司要求从造价报告的工程款中扣减其所称的11项未完工程请求不予支持。 关于锦魁房地产公司已支付款项数额问题。锦魁房地产公

双方所签建设施工合同，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反相关法律、法规之规定，故合同为有效合同。合同有效，双方均应按照合同约定，履行各自义务。 合同履行过程中，锦魁房地产公司存在延期支付工程款并欠付工程款行为,万峰建工公司存在延期交工。就万峰建工公司起诉和锦魁房地产公司答辩，本案双方争议焦点为，万峰建工公司主张的施工工程量和计价、利息20795354.6元、违约金156万元及锦魁房地产公司已支付款项数额。 关于万峰建工公司施工的工程量及计价。双方在协议中约定按照08年河北省定额造价，补充协议约定水电安装每平方150元。2014年1月23日双方虽签订了补充协议约定每平方暂定1300元，但造价

河北省邯郸市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀04民初4号 原告：万峰建工集团有限公司（原武汉万峰建设工程有限公司），住所地武汉市新洲区双柳街双铺村。 法定代表人：戴志红，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵智安，河北群星律师事务所律师。 被告：河北锦魁房地产开发有限公司，住所地临漳县城金凤大街北段西侧。 法定代表人：郭志民，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李海彬，河北浩博律师事务所律……