建设工程施工合同纠纷 （2017）川01民终15643号
裁判要旨
本案争议的焦点为：1.对于工程量和工程价款的认定；2.已付工程款280000元是否应在总工程款里予以扣减；3.关于工程款的支付期限问题；4.关于奥菲克斯公司增加诉讼请求的问题。 1.对于工程量和工程价款的认定。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款：“当事人对建设工程的计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”以及第十九条：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量”，本案中，奥菲克斯公司、昊海公司双方签订《奥菲外墙北装饰系统工程》材料及施工安装合同，对工程内容、合同单价均作出了明确的约定。案涉工程在施工过程中，因多种原因造成停工（至今未复工），原、昊海公司双方于2015年4月28日，奥菲克斯公司、昊海公司双方签订《四川奥菲克斯建设工程有限公司建筑外墙装饰工程工程结算单》。对于施工内容，在诉讼过程中，一审法院依法委托鉴定机构进行鉴定，虽鉴定工程量与双方结算单载明工程量存在一定差异，但能确定在合同签订后，昊海
摘要
都江堰昊海旅游发展有限公司、四川奥菲克斯建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川01民终15643号 上诉人（原审被告）：都江堰昊海旅游发展有限公司。住所地：四川省都江堰市青城山镇味江村村委会。 法定代表人：李阳，经理。 委托诉讼代理人：杨毅，四川明炬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：韩春喜，男，汉族，1963年1月26日出生，住北京市崇文区。 被上诉人（原审原告）：四川奥菲克斯建设工程有限公司。住所地：四川省大邑县……