装饰装修合同纠纷 (2019)黔0382民初4132号

案号
(2019)黔0382民初4132号
法院
贵州省仁怀市人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
贵州省仁怀市
裁判日期
2019-08-20

裁判要旨

被告海庆装饰公司成立时名称为仁怀市尚易装饰工程有限公司,名称变更为贵州省仁怀市德沁园装饰有限公司期间与原告签订案涉施工合同,之后变更为现在名称,法定代表人也发生变更,根据《中华人民共和国合同法》第七十六条“合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务”规定,被告海庆装饰公司名称和法定代表人的变动不影响其在本案中的权利义务。 原告将装修房屋工程交由被告施工,双方签订的《施工合同》不违反法律规定,是双方当事人真实意思表示,合法有效,对双方均有约束力,双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。 合同签订后,被告于2019年1月20日进场施工,应在约定的工期90天内完成装修任务,但是被告进场后,仅完成局部装修任务,一直停工,超过双方约定工期许久,且经原告多次催促,被告毫无恢复施工的迹象。 《中华人民共和国合同法》第九十四条规定,“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(

摘要

张桂萍、罗文学等与贵州省仁怀市海庆装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

贵州省仁怀市人民法院民 事 判 决 书(2019)黔0382民初4132号原告:张桂萍,女,1974年6月20日出生,汉族,住仁怀市,原告:罗文学,男,1969年7月29日出生,汉族,住仁怀市,被告:贵州省仁怀市海庆装饰工程有限公司,住所地仁怀市盐津街道罗家坝小区,统一社会信用代码91520382MA6DU61A8L。 法定代表人:冯大洋。 原告张桂萍、罗文学与被告贵州省仁怀市海庆装饰工程有限公司……