建设工程分包合同纠纷 （2017）豫03民终3087号
裁判要旨
一、本诉部分。1、原、被告双方合同约定，“…由于乙方原因，不能按合同约定期限交工的，每延迟1日向甲方偿付违约金1000元，…”。本诉被告诚成劳务公司未能按照合同约定期限完成5、15、17号楼的施工，分别延期交工258天、224天、256天，合计738天。被告诚成劳务公司辩称工程竣工日期延后的责任在本诉原告豫兴洛阳分公司，但其未提供充分证据予以证实，故被告诚成劳务公司应当按照双方合同的约定，支付未按期完工的违约金738000元。2、2008年7月30日，文兴·阳光水岸三期工程中的5号楼因物体坠落打击致人死亡。2008年11月13日，洛阳市安全生产监督管理局对河南省豫兴建筑安装有限公司以安全管理制度不健全、现场安全管理存在漏洞等罚款70000元。对事故的发生，原、被告双方都存在一定的过错，故上述70000元罚款由双方均担较为合理。另豫兴洛阳分公司主张的河南省豫兴建筑安装有限公司对其处罚金14万元、7616元相关费用及停工损失28万元，无事实和法律依据，本院不予支持。3、原、被告双方合同约定，“乙方负责收集整理竣工验收资料（甲方必须配合），…”。故本诉原告主张本诉被告交付竣工资料的诉讼请求，
摘要
河南省豫兴建筑安装有限公司洛阳分公司、河南省诚成建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫03民终3087号上诉人（原审原告）：河南省豫兴建筑安装有限公司洛阳分公司。住所地：河南省洛阳市洛龙区古城乡范滩村。法定代表人：刘跃杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：牛佩伟，河南开物律师事务所律师。特别授权。上诉人（原审被告）：河南省诚成建筑劳务有限公司。住所地：河南省洛阳市西工区九都路58号。法定代表人：赵成，该公司总经理委托诉讼代理人：李……