装饰装修合同纠纷 （2019）苏0922民初5284号
裁判要旨
根据《住宅室内装饰装修管理办法》规定，装修人变动建筑主体和承重结构，或者装修活动涉及增加楼面负荷，改动卫生间、厨房间防水层等，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担。 本案中，被告孙敏虽无装饰装修资质，但案涉装修的房屋不足100平方米，未涉及变动建筑主体和承重结构等重大事项，故原被告之间的装饰装修合同成立有效。 本案装修过程中双方因为柜子事宜产生分歧致装修活动于2019年7月14日停工，后被告孙敏也未继续按约定将装修事宜完成，致案涉合同的目的未能实现，故双方之间的装饰装修合同解除，对原告王唯伟要求解除双方之间的装修合同，本院予以支持。 因原告王唯伟将剩余装修事宜另行交付他人在被告孙敏已完成的装修基础上继续进行，且案涉房屋已由原告王唯伟弟弟实际居住使用的事实，视为其接受被告孙敏完成的装修成果，故原告王唯伟要求拆除诉争的全部装饰工程，本院不予支持。 对被告孙敏已完成的装修工作量，原告王唯伟应当支付相应的价款，对于超出被告孙敏装修工作量的已支付价款，被告孙敏应当予以返还。 被告孙敏已完成工作量对应的实际应付价款为54006元÷87557.2元×73000元=45027.00元，被告孙敏应当向
摘要
5284王唯伟与孙敏装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省滨海县人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0922民初5284号原告：王唯伟，男，1987年9月5日生，汉族，居民，住江苏省滨海县。 委托诉讼代理人：卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师。 代理权限：特别授权代理。 被告：孙敏，女，1979年6月24日生，汉族，居民，住江苏省亭湖区。 原告王唯伟与被告孙敏装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月11日立案后，依法适用简易程序，于2019年……