建设工程施工合同纠纷 （2014）西中民四终字第00173号

鑫业公司与秦美公司签订的《建筑工程施工合同》系双方当事人在自愿、平等、协商一致的基础上订立，属于双方当事人真实意思表示，该合同依法成立，合法有效，应当受到法律保护。鑫业公司在主钢结构安装完毕后申报验收，但未对玫瑰大门初验结算单上载明的四点问题进行整改，亦未申报最终验收。秦美公司称其让展艺公司进行整改，并向其支付93991元，鑫业公司对此不予认可。本案中，初验结算单上载明鑫业公司施工基本符合图纸设计要求，但存在四点意见，鑫业公司未进行整改，秦美公司交由他人整改后产生的费用，应当从鑫业公司工程款中予以扣除，关于扣除数额，秦美公司未提供发票证明其向展艺公司支付93991元，亦未提供充足证据证明该93991元均系鑫业公司施工不当所致，法院酌情扣减整改维修费用2万元，故秦美公司还应支付鑫业公司工程款138000元。关于利息一节，鑫业公司的施工存在问题，且不积极整改，故对该诉请，依法不予支持。秦美公司称因鑫业公司逾期交工，要求扣减从2011年6月19日起按照合同额日2%计算的违约金，因为秦美公司均未按合同约定支付合同的前两笔款项，且未提交其他证据予以证明，故对该辩称意见，依法不予支持。秦美公司称鑫

鑫业公司与秦美公司签订的《建筑工程施工合同》系双方当事人在自愿、平等、协商一致的基础上订立，属于双方当事人真实意思表示，该合同依法成立，合法有效，应当受到法律保护。鑫业公司在主钢结构安装完毕后申报验收，但未对玫瑰大门初验结算单上载明的四点问题进行整改，亦未申报最终验收。秦美公司称其让展艺公司进行整改，并向其支付93991元，鑫业公司对此不予认可。本案中，初验结算单上载明鑫业公司施工基本符合图纸设计要求，但存在四点意见，鑫业公司未进行整改，秦美公司交由他人整改后产生的费用，应当从鑫业公司工程款中予以扣除，关于扣除数额，秦美公司未提供发票证明其向展艺公司支付93991元，亦未提供充足证据证明该93

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）西中民四终字第00173号上诉人（原审被告）陕西秦美园林景观工程有限公司，住所地西安市雁塔西路159号钟元小区中心楼2楼。法定代表人徐沣初，该公司总经理。委托代理人李云，陕西法智律师事务所律师。被上诉人（原审原告）陕西鑫业钢结构工程有限公司，住所地西安市未央区凤城一路6号利君V时代1幢21402室。法定代表人朱梅元，该公司总经理。委托代理人姚晓……